全國一級建造師執業資格考試

建設工程法規與有關知識（參照答案及解析）代碼33

法規命題考慮到了新教材發放過晚H勺問題，新增考點基本沒有波及，絕大部分題目都是出在新舊教材重

疊H勺部分。

一、單選題（共70題，每題1分，每題的備選項中，只有1個最符合題意）

1.不同行政法規對同一事項的規定，新的一般規定與舊時特別規定不一致，不能擬定如何合用時，由（）

裁決。

A.國務院主管部門B.最高人民法院C.國務院D.全國人大常委會

【答案】C

【解析】P6“（五）需要由有關機關裁決合用的狀況”第2段。

2.某施工設備經銷商規定其業務員按合同價5%提取獎金。業務員王某在與施工公司洽談時提出，合同定

價遵守公司規定，但王某本人按每臺50元補貼施工公司。施工公司表達批準，遂與王某簽訂了訂貨合同，

并將獲得的補貼款入賬。王某行為的法律定性是（）。

A.合法行為B.無權代理C.不合法競爭D.濫用代理權

【答案】A

【解析】原題為司法考試卷三第5題。本題重點其實是考核《反不合法競爭法》第八條（教材P92“三、投

標人以行賄手段謀取中標”第2行），非為考核無權代理或濫用代理權。由于反不合法競爭法不屬于大綱規

定內容，本題應作為超綱題看待。

注意“賬外暗中”予以對方回扣H勺，作為受賄解決。本案H勺補貼如實入賬，不得視為不合法競爭行為。

3.被代理人由于向代理人授權不明確而給第三人導致的損失，應（）。

A.由被代理人向第三人承當責任，代理人承當連帶責任B.由被代理人獨自向第三人承當責任

C.由第三人自己承當損失D.由代理人獨自向第三人承當責任

【答案】A

【解析】P16倒數第4段。

4.施工公司以自有的房產作抵押，向銀行借款100萬元，后來施工公司無力還貸，經訴訟后其抵押房產被

拍賣，拍得的價款為150萬元，貸款的利息及違約金為20萬元，實現抵押權的1費用為10萬元，則拍賣后應

返還施工公司的款項為（）萬元。

A.10B.20C.30D.50

【答案】B

【解析】P37“（三）抵押H勺效力”第一段。拍賣所得為150萬元。抵押權人就主債權100萬元，利息及違約

金20萬元，實現抵押權H勺費用10萬元優先受償。

5.建設單位需要使用相鄰公司的場地開辟道路就近運送建筑材料。經雙方簽訂合同，商定建設單位向該公

司支付用地費用，該公司向建設單位提供場地。在此合同中，建設單位擁有的權利是（）。

A.相鄰權B.地役權C.土地出租權D.建設用地使用權

【答案】B

6.施工公司購買材料設備后交付承運人運送，未按商定給付承運費用時，承運人有權扣留足以清償其所欠

運費的貨品，承運人行使的是（）。

A.抵押權B.質權C.留置權D.所有權

【答案】C

7.根據《建筑業公司資質管理規定》，屬于建筑業公司資質序列的I是（）

A工程總承包B專業分包C專業承包D勞務承包

【答案】C

【解析】P59正中間“（一）施工公司R勺資質序列”第一段。國內只有施工總承包資質，沒有工程總承包資

質；只有專業承包，沒有專業分包；只有勞務分包，沒有勞務承包。

8、資質許可機關的上級機關，根據利害關系人的祈求或者根據職權，可以撤銷建筑業公司資質的情形是（）

A、公司未獲得施工許可證擅自施工的

B、資質許可機關超越法定職權作出準予建筑業公司資質許可的

C、公司將承包工程轉包或違法分包的

D、公司發生過較大生產安全事故或者發生過兩起以上一般生產安全事故的

【答案】B

【解析】P79倒數第3段。

9.安全生產許可證的有效期為（）年

A、1B、2C、3D、5

【答案】C

【解析】P213倒數第5行。

10、施工公司與保險代理人張某簽訂了蓋有保險公司印章的工程保險合同，并足額繳付了保費，但張某表達

需將保費交回公司后才干簽發保單，后施工公司發生保險事故規定補償時，保險公司稱張某已離職，且其未

將保險合同和保費交回公司。有關該案中責任承當的I說法，對的的I是（）。

A、張某應當向施工公司補償損失B、施工公司補繳保費后，保險公司方可補償損失

C、保險公司找到張某追回保費后，方可予以施工公司補償D、保險公司應當支付保險金，并可向張某追償

【答案】D

【解析】原題為司法考試四川災區延期考試卷三31題，考核表見代理。

11.下列責任種類中，屬于行政懲罰的是（）

A、管制B、補償損失C、返還財產D、罰款

【答案】D

【解析】P45~46,A屬于刑罰，BC屬于民事責任，D屬于行政懲罰。民事責任、行政責任、刑事責任種類H勺

辨別，每年考1分。

12、施工公司根據材料供應商寄送的價目表發出了一種建筑材料采購清單，后因故又發出加急告知取消了該

采購清單。如果施工公司后發出的取消告知先于采購清單達到材料供應商處，則該取消告知從法律上稱為

（）

A、要約撤回B、要約撤銷C、承諾撤回D、承諾撤銷

【答案】A

【解析】P117第一行。價目表為要約邀請，而材料采購單為要約。取消時告知先于要約達到或與要約同步

達到，為要約撤回。從今年教材和命題狀況看，建造師考試對要約、承諾法律行為的規定已經大幅減少。

13.工程監理單位應當審查施工組織設計中的安全技術措施或專項施工方案與否符合工程建設的（）原則。

A.推薦性B.國家C.強制性D.行業

【答案】C

【解析】P256“（一）”第1段，剛剛考過H勺點。

14、某建設工程項目分包工程發生生產安全事故，負責向安全生產監督管理部門、建設行政主管部門或其她

有關部門上報的I是（）

A、現場施工人員B,分包單位C、建設單位D、總承包單位

【答案】D

【解析】P220倒數第3行，必考。

15.王某的日工資為80元。政府規定10月1日至7日放假7天，其中3天屬于法定休假日，4天屬于前后兩

周的周末休息日。公司安排王某在這7天加班不能安排補休。公司應當向王某支付加班費合計（）元。

A、560B、1360C、800D、1120

【答案】B

【解析】P148第3段。休息日安排勞動者加班，應支付不低于200%H勺工資報酬；法定節假日安排工作的，

支付不低于300%H勺工資報酬。

16.根據《民事訴訟法》，申請仲裁裁決強制執行的期間（）

A、6個月B、1年C、2年D、3年

【答案】C

【解析】P330倒數第6行。

17.根據《勞動合同法》，在勞務差遣用式方式中，簽訂勞務差遣合同的主體是（）

A差遣單位與用工單位B用工單位與勞動者C用工單位與本地人民政府D差遣單位與勞動者

【答案】A

【解析】P144“（二）勞動合同與勞務差遣合同”第2段第一句。注意，本題是考核勞務差遣合同的主體，

不是考核勞動合同H勺主體。

18.對于土方開挖工程，施工公司編制專項施工方案后，經（）簽字后實行。

A、施工公司項目經理、現場監理工程師B、施工公司技術負責人、建設單位負責人

C、施工公司技術負責人、總監理工程師D、建設單位負責人、總監理工程師

【答案】C

【解析】P229正中間“二、編制安全專項施工方案”第2行尾巴。本段落為命題熱點，有三個要點應把握，

輪流命題：哪兩個人簽字？哪三類專項施工方案要通過專家論證？誰組織專家論證？

19、有關建設工程分包的說法，對的的是（）

A、勞務作業的分包可以不經建設單位承認B、承包單位可將其承包日勺所有工程進行分包

C、建設工程主體構造的施工可以分包D、建設單位有權直接指定分包工程的承包人

【答案】A

【解析】P103倒數第6行。

20.某施工合同中商定設備由施工公司自行采購。施工期間，建設單位規定施工公司購買某品牌設備，理由

是該品牌設備的生產商與建設單位有長期合伙關系，有關本案中施工公司的行為，對口勺的是（）.

A.施工公司應批準建設單位自行采購B.設計單位提出此規定，施工公司就必須接受

C、建設單位以書面形式提出規定，施工公司就必須接受D、施工公司可回絕建設單位的規定

【答案】D

【解析】P99“1Z30建設工程承包制度”第4段。

21、下列情形中，屬于施工作業人員的安全生產義務是（）。

A、對本單位的安全生產工作提出建議B、接受安全生產教育和培訓

C、發現直接危及人身安全的緊急狀況時停止作業D、回絕違章指揮和強令冒險作業

【答案】B

【解析】P223,從業人員H勺義務有且僅有三項：遵章義務、培訓義務、事故隱患報告義務。

22.根據有關法律規定，建設工程總承包單位竣工后向建設單位出具質量保修書的時間為（）

A、竣工驗收合格后B、提交竣工驗收報告時C、竣工驗收時D、交付使用時

【答案】B

【解析】本題是命題熱點。P297“一、建設工程質量保修書的提交時間及重要內容”第一句。

23、某場館工程的質量保修書的保修期限中，符合行政法規強制性規定的是（）

A、主體構造工程為B、供熱與供冷系統為3年

C、屋面防水工程為3年D、有防滲漏規定的房間和內外墻為2年

【答案】B

【解析】本題考核法定最低保修期，P297倒數第一段。供熱與供冷系統商定為3年，必然涉及兩個完整的

采暖期、供冷期，這個點精講時分析過。

24、某市政工程由于政府部門規劃調節，導致該工程停工達1年之久，施工公司擬讓該工程歐I項目經理甲提

擔任其她市政工程的項目經理，根據有關規定，有關甲任職的說法，對的的是（）o

A、甲不能同步擔任該兩個項目的項目經理

B、經建設單位批準，甲可以同步擔任該兩個項目的項目經理

C、經施工單位批準，甲可以同步擔任該兩個項目的項目經理

D、經建設主管部門批準，甲可以同步提任該兩個項目的項目經理

【答案】B

【解析】P75正中間“（二）執業崗位范疇”第1段。

25.根據《建設工程質量管理條例》，建設單位最遲應當在（）之前辦理工程質量監督手續。

A竣工驗收B簽訂施工合同C進場動工D領取施工許可證

【答案】D

【解析】P280“六、依法辦理工程質量監督手續”第一段。

26.經定作人批準，承攬人將其承攬的重要工作交由第三人完畢。有關責任承當的說法，對的的是（）

A、第三人就完畢的工作成果向定作人負責B、承攬人不再承當責任

C、承攬人與第三人按完畢工作成果的）比例向定作人承當責任

D、承攬人就該第三人完畢的工作成果向定作人負責

【答案】D

【解析】P160下面“（二）承攬人須以自己的設備、技術和勞動力完畢所承攬H勺工作”第4行。

27.建筑施工公司的管理人員和作業人員每（）應至少進行一次安全生產教育培訓并考核合格。

A半年B二年C一年D三年

【答案】C

【解析】P224“二、每年至少進行一次全員安全生產教育培訓”第一段。

28.根據《合同法》，下列合同轉讓合法生效的是（）

A：某專家與施工公司商定培訓一次，但因培訓當天臨時有急事，便讓自己歐）博士生代為授課

B：甲因急需用錢便將對乙享有的一萬元債權轉讓給了第三人，便打電話告知了乙

C：建設單位到期不能支付工程款，書面告知施工公司其乙將債務轉讓給第三人，請施工公司向第三人主張

債權

D：監理單位將監理合同概括轉讓給其她具有相應監理資質的監理單位

【答案】B

【解析】AC錯，債務轉移需債權人批準；B對的，債權轉讓須告知債務人，但不必債務人批準。D錯誤，監

理合同依法不得轉讓。

29.有關投標有效期的說法，對的的是（）

A、投標有效期延長告知送達投標人時，該投標人的投標保證金期限隨之延長

B、投標人批準延長投標有效期的，不得修改投標文獻的實質性內容

C、投標有效期內，投標文獻對投標人和招標人具有合同約束力

D、投標有效期內撤回投標文獻，投標保證金應予退還

【答案】B

【解析】P90“（四）投標有效期”，這些地方不是靠背書能解決H勺，都需要理解。

30.生產經營單位制定的應急預案應當至少每（）年修訂一次。

A1B2C4D3

【答案】D

【解析】P243“（六）應急預案R勺修訂”第一行。

31.甲公司根據生效判決書向法院申請強制執行。執行中與乙公司達到和解合同。和解合同商定：將乙所欠

220萬元債務減少為200萬元，乙自合同生效之日起2個月內還清。合同生效2個月后，乙并未履行合同的

商定。下列說法中，對的的是（）

A、甲可向法院申請恢復原判決的執行B、甲應向乙住所地法院提起民事訴訟

C、由法院執行和解合同D、由法院依職權恢復原判決的執行

【答案】A

【解析】P323正中間“（三）執行和解”，考過4、5次了。

32.甲乙雙方簽訂總價為100萬的合同，并設定定金條款，則定金的最高限額應為（）萬元.

A、10B、30C、50D、20

【答案】D

【解析】P38正中間“四、定金”R勺第2段最后一句。命題熱點。

33.在全國重點文物保護單位的保護范疇內進行爆破、鉆探、挖掘作業的，必須經（）批準。

A縣級人民政府B省級人民政府C國務院D省級文物行政部門

【答案】B

【解析】P207“（三）在文物保護單位保護范疇和建設控制地帶從事建設活動的有關規定"第5~6行。

34.有關建設工程施工承包聯合體的說法，對的的是（）

A.聯合體的資質級別按照聯合體中資質級別較高的單位擬定B.聯合體屬于非法人組織

C.聯合體各方獨立承當相應的責任D.聯合體的成員可以對同一工程單獨投標

【答案】B

【解析】P93-94.

35.根據《建筑法》，領取施工許可證后因故不能按期動工的，應當向發證機關申請延期，有關申請延期的說

法，對的的是（）

A延期每次不超過3個月B應當由施工公司提出申請

C延期沒有次數限制D超過延期時限但在寬限期內的施工許可證仍有效

【答案】A

【解析】P53倒數第2段。

36、根據《注冊建造師管理規定》，注冊機關對申請注冊建造師的申請人不予注冊的情形為（）。

A、同步受聘于兩個或兩個以上單位的

B、被吊銷注冊證書，自懲罰決定之日起至申請注冊之日止不滿2年的

C、因執業活動受到刑事懲罰，刑事懲罰執行完畢已滿5年的D、年齡超過60歲的

【答案】B

【解析】P73倒數第一段。

37.某建設工程施工項目招標文獻規定中標人提交履約擔保，中標人回絕提交，則應（）。

A、按中標無效解決B、視為放棄投標C、按廢標解決D、視為放棄中標項目

【答案】D

【解析】P96最上面“三、履約保證金”第三行。

38、有關施工現場環境噪聲污染防治的說法，對的的是（）。

A、國家對環境噪聲污染嚴重的落后設備實行裁減制度

B、土石方施工階段，噪聲限值是晝間70分貝，夜間55分貝

C、打樁施工階段，噪聲限值是晝間80分貝，夜間嚴禁施工

D、在都市市區噪聲敏感建筑物集中區域內，嚴禁夜間進行任何產生環境噪聲污染的建筑施工作業。

【答案】A

【解析】P184,BC考核（一）第2段，A考核（二）第2段，D考核（三）第1段。

39、某工程部位隱蔽前曾得到監理工程師的承認，但重新檢查后發現質量未達到合同商定的規定，則有關所

有剝露、返工費用和工期解決的說法，對時的是（）。

A、費用和工期損失所有由承包商承當B、費用和工期損失所有由業主承當

C、費用由承包商承當，工期予以順延D、費用由業主承當，工期不順延

【答案】A

【解析】P120倒數第1行，本題與二級32題幾乎完全同樣。

40、施工合同中商定按每月擬定的工程量支付工程款，發包方沒有按期付款，承包方欲祈求法院保護其民事

權利，該訴訟時效期間應從（）之日算起

A、第一次付款期限屆滿B、最后一次付款期限屆滿

C、每次付款期限屆滿D、提交工程款支付申請

【答案】B

【解析】P315倒數第3段。

41.因公司分立而新設立的建筑業公司，其資質級別應按（）

A.原公司的資質級別擬定B.減少一級原公司的資質級別擬定

C.最低資質級別核定D.實際達到的資質條件核定

【答案】D

【解析】P62“3.公司發生合并、分立、改制H勺資質辦理”第2段。

42、《安全生產許可證條例》口勺直接上位法立法根據是（）

A、安全生產法B、憲法C、建筑法D、建設工程安全生產管理條例

【答案】A

【解析】超綱，《安全生產許可證條例》第一條規定：“為了嚴格規范安全生產條件，進一步加強安全生產監

督管理，避免和減少生產安全事故，根據《中華人民共和國安全生產法》H勺有關規定，制定本條例?！边@題

如果改為“建設部《建筑施工公司安全生產許可證管理規定》H勺直接上位法根據”，那就美麗了，并且教材

上P212倒數第2段有。

43、某施工合同中商定墊資但未商定墊資利息，施工公司祈求法院判決建設單位返還墊資及利息時，根據有

關法律規定可以預見的判決成果是（

A.返還墊資并按銀行同期貸款利率支付利息B、認定墊資違法，利息予以沒收

C、返還墊資但不支付利息D、返還墊資并雙倍支付利息

【答案】C

【解析】P124“4.工程墊資日勺解決

44、建設單位應自建設項目投入試生產之日起（）個月內，向有關部門申請該建設項目需要配套建設的

環保設施竣工驗收。

A、3B、1C、2D、5

【答案】A

【解析】P290“三、建設工程環?？⒐つ樖铡钡?段。

45.某施工合同商定按固定價結算工程價款?？⒐ず箅p方無法就調價問題達到一致，施工公司起訴并祈求進

行造價鑒定。有關該案鑒定的說法，對的時是（）

A、鑒定申請應當在庭審結束前提出B、鑒定報告由造價主管部門出具

C、法院對鑒定祈求不予支持D、鑒定期間計入審限

【答案】C

【解析】超綱。考核最高人民法院《有關審理建設工程施工合同糾紛合用法律問題的解釋》（法釋（）14號）

第二十二條：“當事人商定按照固定價結算工程價款，一方當事人祈求對建設工程造價進行鑒定H勺，不予支

持”。新教材已經刪除該知識點。

A錯，當事人申請司法鑒定，應在舉證期限內提出；B錯，司法鑒定應當由當事人共同委托或法院委托的司

法鑒定機構作出；D錯，鑒定期間不計入審限（超綱）。

46.仲裁裁決書自（）之日起發生法律效力。

A.發出B.當事人收到C.申請撤銷期限屆滿D.作出

【答案】D

【解析】P329“四、仲裁裁決”第一段最后一句。

47.甲公司與乙公司就買賣合同糾紛在中國某仲裁委員會仲裁，乙申請財產保全，規定扣押甲在中國某港口

的一批設備，仲裁委員會對乙的申請的解決，對的的I是（）

A、將乙口勺申請提交港口所在地的中級法院裁定B、不予受理，告知乙直接向有關法院提出申請

C、將乙的申請提交甲所在地的基層法院裁定D、審查后，直接作出裁定，由設備所在地的法院執行

【答案】A

【解析】P331最下面“三、涉外仲裁案件R勺證據、財產保全”第一段。為司法考試卷三第47題，原題為“中

國甲公司與某國乙公司”，題目都抄錯了，這里如果不是涉外仲裁，應選擇C。

民訴258條：”當事人申請采用財產保全的，中華人民共和國的涉外仲裁機構應當將當事人H勺申請，提

交被申請人住所地或財產所在地的中級人民法院裁定?！?/p>

48、張某因與某施工公司發生合同糾紛，委托李律師全權代理訴訟，但未作具體的授權。則李律師在訴訟中

有權實行的行為是（）。

A、提起反訴B、提出和解C、提出管轄權異議D、部分變更訴訟祈求

【答案】C

【解析】P309案例上一段。

49.在建工程的建筑物、構筑物或者其她設施倒塌導致她人損害的，由建設單位與施工公司承當連帶責任。

該責任在債的產生根據中屬于（）之債。

A.侵權B.合同C.無因管理D.不當得利

【答案】A

50.甲公司向乙公司訂作一批預制板，乙動工不久，甲需要將預制板加厚，遂規定乙停止制作。有關甲權利

義務的說法，對的的是（）

A、甲應支付相應部分報酬B、甲不得半途規定乙停止制作

C、甲應支付所有商定報酬D、甲不用補償乙的損失

【答案】A

【解析】P161最下面“3.依法補償損失日勺義務”第一行。

51.當分包工程發生安全事故給建設單位導致損失時，有關責任承當時說法，對時的是（）

A、建設單位可以規定分包單位和總承包單位承當無限連帶責任

B、建設單位與分包單位無合同關系，無權向分包單位主張權利

C、總承包單位承當責任超過其應承當份額的，有權向有責任的分包單位追償

D、分包單位只對總承包單位承當責任

【答案】C

【解析】P101“四、總分包口勺連帶責任”，這題每年都考，但是有越出越爛的跡象。

52.某建設工程項目中標人與招標人簽訂合同并備案的同步，雙方針對結算條款簽訂了與備案合同完全不同

的補充合同。后雙方因計價問題發生糾紛，遂訴至法院。法院此時應當（）作為結算工程款的根據.

A、雙方達到的補充合同B、雙方簽訂的備案合同C、類似項目的結算價格D、市場的J平均價格

【答案】B

【解析】P87“（九）簽訂合同”第2段第4行。第一年考核陰陽合同，這是最簡樸H勺考法。此后會逐漸進一

步。

53、某建設工程施工合同商定，合同工期為18個月，合同價款為萬元。建議單位在申請領取施工許可證時,

應當到位的建設資金原則上不得少于（）萬元。

A、100B、200C、1000D、600

【答案】D

【解析】P52倒數第一段。

54、有關設計單位的權利的說法，對的的是（）。

A、為節省投資成本，設計單位可不根據勘察成果文獻進行設計

B、有特殊規定的專用設備，設計單位可以指定生產廠商或供應商

C、設計單位有權將所承攬的工程交由資質級別更高的設計單位完畢

D、設計深度由設計單位酌定

【答案】B

【解析】P283“五、依法規范設計對建筑材料等H勺選用”第3行，無特殊規定，不得指定；有特殊規定，可

以指定。

55、某建設工程項目施工過程中發生不可抗力時間，建筑物受損嚴重，部分施工機具損毀，施工人員受傷，

工期遲延一種月，有關損失承當的說法，對的的是（）

A、工期不予順延B、建筑物受損由施工公司承當

C、施工機具損毀由施工公司自行承當D、施工人員受傷由建設單位承當

【答案】C

【解析】P135“四、違約責任的免除“第2段。有關不可抗力的具體風險承當原則，教材沒有具體展開，有

愛好日勺同窗可以參照我H勺博文：

O

56.某人掛靠某建筑施工公司并以該公司的名義承攬工程，因工程質量不合格給建設單位導致較大損失，有

關責任承當的說法，對的的是（）.

A、建筑施工公司與掛靠個人承當連帶補償責任B、掛靠的個人承當所有責任

C、建筑施工公司承當所有責任D、建筑施工公司與掛靠個人按比例承當責任

【答案】A

【解析】P105“二、承包單位違法行為應承當R勺法律責任”第2段第3行，這個點已經考過好幾次。

57、根據《建設工程安全生產管理條例》，建設工程施工前，應當對有關安全施工的技術規定向施工作業班

組、作業人員作出具體闡明的是施工公司的（）o

A、負責項目管理日勺技術人員B、項目負責人C、技術負責人D、安全員

【答案】A

【解析】P220第2~3行。

58、某施工合同商定以《建設工程價款結算暫行措施》作為結算根據，該工程結算價約4000萬元，發包人

應從接到承包人竣工結算報告和完整的竣工結算資料之日起（）天內核對（審查）完畢并提出審查意見。

A.20B.30C、60D.45

【答案】D

【解析】P293“（二）工程竣工結算審查期限”。

59.2月，下列人員向所在單位提出簽訂無固定期限勞動合同，所在單位不批準，其中不滿足簽訂無固定期

限勞動合同法定條件的是（）。

A.趙先生1月入職丁公司后，該公司在11月才與之簽訂書面勞動合同B.張女士

于1991年1月份到甲公司后始終在該公司工作

C.王先生于1989年進入乙國有公司工作，3月，該公司改制，王先生已年滿50歲

D.李女士已經持續與丙公司簽訂兩次固定期限勞動合同，再次續訂勞動合同步，該公司將李女士提高為

市場部部長

【答案】A

【解析】P137案例上一段。

60.根據《建設工程安全生產管理條例》，建設單位不得壓縮（）工期

A定額B原則C法定D合同

【答案】D

【解析】P252第一段。

61、根據《建設工程質量管理條例》，建設單位應當自建設工程竣工驗收合格之日起（）日內，將建設工

程驗收報告和規劃、公安消防、環保等部門出具的承認文獻或者準許使用文獻報建設行政主管部門或者其她

有關部門備案。

A.5B、15C、10D、30

【答案】B

【解析】P296“1Z307045竣工臉收備案H勺規定”標題下第1行。

62、根據《建設工程質量管理條例》，建設工程竣工驗收應當具有的條件不涉及（）

A、完畢建設工程設計和合同商定的各項內容B、有完整W、J技術檔案和施工管理資料

C、建設單位和施工公司已簽訂工程結算文獻D、勘察、設計、施工、工程監理等單位已分別簽訂質量合

格文獻

【答案】C

【解析】P287倒數第一行起，命題熱點。

63、對于依法必須招標的工程建設項目，排名第一的中標候選人（），招標人可以擬定排名第二的中標候

選人為中標人。

A、提供虛假資質證明B、向評標委員會成員行賄

C、因不可抗力提出不能履行合同D、與招標代理機構串通

【答案】C

【解析】P95“（一）中標人口勺擬定范疇”第2段第3行。

64.甲公司與乙公司因合同糾紛向某區基層法院起訴，乙應訴，經開庭審理，法院判決甲勝訴，乙對區法院

的判決實體內容無異議，卻以雙方簽訂了仲裁合同為由向市中級法院提出起上訴，規定據此撤銷一審判決，

市中級法院的對的解決應為（）

A查清事實后改判，駁回甲的訴訟祈求B仲裁合同如果有效，則裁定撤銷一審鑒別決，駁回甲時起訴

C裁定駁回乙時上訴，維持原判決D裁定撤銷一審判決，發回原法院重審

【答案】C

【解析】超綱，原題為司法考試卷三36題。教材中無明確表述，根據最高人民法院有關合用《中華人民共

和國民事訴訟法》若干問題H勺意見》（法發（92）22號）第148條：當事人一方向人民法院起訴時未聲明有

仲裁合同，人民法院受理后，對方當事人又應訴答辯時，視為該人民法院有管轄權。

65、甲省人民政府作出了批準該省乙市人民政府在乙市某村征用土地的批復。其后，乙市規劃建設局授予丙

公司拆遷許可證，拆除該村一組住戶的房屋。住戶不服，欲祈求法律救濟。下列說法中，對的的是（）

A、住戶不得對乙市規劃建設局授予拆遷許可證的行為提起訴訟

B、住戶對甲省人民政府征用土地的批復不服，應當先申請復議再提起訴訟

C、住戶可以對乙市人民政府征用補償決定提起訴訟

D、住戶不得祈求乙市人民政府撤銷乙市規劃建設局授予丙拆遷許可證的行為

【答案】C

【解析】本題是司法考試卷二44題，雖然對司考H勺考生來說，也難了。為什么建造師考試會考這種坑爹H勺

題，只能解釋為命題人由于自己會做這個題，得瑟起來hold不住了。AC,當事人覺得行政機關具體行政行

為侵犯自身合法權益H勺，可以提起行政復議或行政訴訟，A為行政許可，C為行政征用，均屬于具體行政行

為。

B錯，注意本案中，作出具體行政行為的是乙市政府，甲省政府H勺批復不屬于具體行政行為。

66.建設單位委托設計單位進行設計工作，雙方沒有商定著作權的歸屬，圖紙由甲設計師完畢，則圖紙BU著

作權歸（）

A建設單位和設計單位共同所有B設計單位和甲設計師共同所有

C建設單位和甲設計師共同所有D建設單位獨自所有

【答案】B

【解析】詳見一級第3題H勺解析。

67.有關仲裁裁決效力的說法，對的的是（）

A、仲裁裁決具有強制執行力，一方當事人不履行，對方當事人可以向仲裁委員會申請強制執行

B、仲裁裁決在所有《承認和執行外國仲裁裁決公約》締約國或地區，不能直接承認和執行

C、當事人向人民法院祈求撤銷裁決決定的，該裁決書不發生法律效力

D、一裁終局，當事人就同一糾紛再申請仲裁或向人民法院起訴的不予受理

【答案】D

68.某項工程動工，年終竣工驗收合格，該工程項目經理王某跳槽到其他公司。王某被發現由于其故旨在該

工程施工期間違背國家有關質量管理規定，導致了一般質量事故，有關王某的法律責任的說法，對時的是（）

A、應追究王某的刑事責任B、可追究王某的J民事責任

C、不應追究王某的行政責任D、應追究王某的勞動責任

【答案】無對的答案

【解析】本題不嚴密，考核P276“四、構成犯罪的追究刑事責任”及P81”七、注冊執業人員因過錯導致

質量事故應承當的法律責任

《建設工程質量管理條例》72條規定：“違背本條例規定，注冊建筑師、注冊構造工程師、監理工程師

等注冊執業人員因過錯導致質量事故H勺，責令停止執業1年；導致重大質量事故H勺，吊銷執業資格證書，5

年以內不予注冊；情節特別惡劣R勺，終身不予注冊。”本條款規定了注冊執業人員違法執業的行政責任。本

案中，王某的違法行為導致質量事故發生，應作出責令停止執業1年的行政懲罰，C錯。

《刑法》137條規定：“建設單位、設計單位、施工單位、工程監理單位違背國家規定，減少工程質量

原則，導致重大安全事故R勺，對直接負責人員處五年如下有期徒刑或者拘役，并懲罰金；后果特別嚴重的，

處五年以上十年如下有期徒刑，并懲罰金。”注意，本案中王某的違法執業行為，并未構成犯罪，因此，不

承當刑事責任。A錯。

D錯，法律責任中不存在勞動責任H勺說法。P141正中間“（二）用人單位可以單方解除勞動合同的規定”,

《勞動合同法》39條規定，勞動者嚴重失職，營私舞弊，給用人單位導致重大損害H勺，用人單位可以隨時

解除勞動合同。應注意到：勞動合同H勺解除權是形成權，并非債權祈求權，不能等同于一種民事懲戒措施。

何況本案中，勞動者已經離職，不存在隨時解除勞動合同H勺問題。

本題，命題人明顯是將B設立為對口勺選項。命題的根據是《侵權責任法》第6條或教材P45“一、民事

責任R勺種類”第3行，“侵權責任是指行為人因過錯侵害她人人身、財產而依法應當承當的責任但本案不

符合民事侵權的構成要件，王某不是適格的責任承當主體，我覺得建設單位可以就工程質量問題向施工單位

主張，而不批準那種建設單位可以直接規定項目經理王某補償損失的觀點。

也許命題人H勺理解是建設單位就質量問題向施工單位主張后，施工單位可以依法向有過錯的勞動者追

償。我也不批準，由于與大多數人理解相反，國內《勞動法》、《勞動合同法》從未規定過勞動者在工作中有

過錯導致單位損失，單位可以規定補償或追償H勺制度！這不是法律漏洞，法律不作該規定自有道理。

69、甲公司向乙銀行借款100萬元，由丙公司做保證人。合同簽訂3個月后，甲與乙協商，將貸款金額增長

到150萬元，甲和乙告知了丙，丙未予答復。后甲到期不能歸還債務。有關該案中的保證責任承當的說法，

對的的是（）

A、丙應承當150萬元的保證責任，由于丙對甲和乙的告知未予答復，視為默認

B、丙不再承當擔保責任，由于甲與乙變更合同條款未得到丙的批準

C、丙不再承當保證責任，保證合同因甲、乙變更了合同的金額條款而致合同無效

D、丙對100萬應承當保證責任，增長的50萬元不承當保證責任

【答案】D

【解析】本題超綱，易引起巨大爭議。由于根據《擔保法》24條：“債權人與債務人合同變更主合同H勺，應

當獲得保證人書面批準，未經保證人書面批準的，保證人不再承當保證責任。保證合同另有商定R勺，按照商

定（教材P36第4行）本題貌似應選B或C。但根據最高人民法院《有關合用〈中華人民共和國擔保法＞若

干問題的解釋》（法釋〔〕44號）30條：“保證期間，債權人與債務人對主合同數量、價款、幣種、利率等

內容作了變動，未經保證人批準時，如果減輕債務人R勺債務的，保證人仍應當對變更后H勺合同承當保證責任；

如果加重債務人的債務晌，保證人對加重H勺部分不承當保證責任。”本題應選D。

這是極重要的知識點，要怪也許不該怪命題人，教材作者寫擔保法，不應當不參照相應H勺擔保法解釋。

70.施工人員對波及構造安全日勺試塊、試件以及有關材料，應當在（）的監督下現場取樣，并送具有

相應資質級別的質量檢測單位進行檢測。

A.建設單位或工程監理單位B.施工項目技術負責人C.施工公司質量管理人員D.質量監督部門

【答案】A

【解析】P271倒數第2段。

二、多選題（共30題，每題2分，每題的備選項中，有2個或2個以上符合題意，至少有1個錯項。錯選，本

題不得分；少選，所選的每個選項得0.5分）

71.工程監理單位和被監理工程時（）有從屬關系或其她利害關系時，不得承當該項建設工程的監理業

務；

A、建設單位B、造價征詢單位C、施工公司D、建筑材料、構配件供應單位E：設備供應單位

【答案】CDE

【解析】P284倒數第2段，必考。

72.根據《建設工程安全生產管理規定》，施工公司對作業人員進行安全生產教育培訓，應在（）之前。

A.作業人員進入新的崗位B.作業人員進入新的施工現場

C.公司采用新技術D.公司采用新工藝E.公司申請辦理資質延續手續

【答案】ABCD

【解析】本題考核P224“三”和“四”，這兩個點以往一級從未考過，二級考過一次。上課沒有講到這個點，

是由于很難編制好H勺題型。這種題，看似輕描淡寫，但足以體現命題人的功力。

73.根據《安全生產許可證條例》，公司獲得安全生產許可證，應當具有的安全生產條件有（）?

A.管理人員和作業人員每年至少進行1次安全生產教育培訓并考核合格

B.依法為施工現場從事危險作業人員辦理意外傷害保險，為從業人員繳納保險費

C.保證本單位安全生產條件所需資金的投入

D.有職業危害防治措施，并為作業人員配備符合國標或行業原則的安全防護用品和安全防護服裝

E.依法辦理了建筑工程一切險及第三者責任險.

【答案】ABCD

【解析】本題考核P212倒數第一段。A符合（6）,B符合（7）,C符合（2）,D符合（8）。

74.下列義務中中，屬于建設工程監理公司安全生產管理重要義務是（）

A、安全技術措施審查B、安全設備合格審查

C、專項施工方案審查D、施工招標審查E、安全生產事故隱患報告

【答案】ACE

【解析】考核P256三個標題。監理單位的法定安全監理義務，有且僅有三項。規定全面把握。

75.施工公司采購、租賃的安全防護用品、機械設備、施工機具及配件，應當具有（），并在進入施工

現場邁進行檢查。

A.生產（制造）許可證B.施工資質證書C.產品銷售許可證D.施工許可證E.產品合格證

【答案】AE

【解析】P257倒數第1段。

76.當事人可以向仲裁委員會所在地中級人民法院申請撤銷裁決的情形有（）

A、沒有仲裁合同的B、裁決的事項不屬于仲裁合同的范疇或仲裁委員會無權仲裁的

C、當事人隱瞞了足以影響公正裁決的證據的D、仲裁庭的I構成或仲裁程序違法法定程序的

E、仲裁所根據的證據是偽造的

【答案】ABDE

【解析】P330正中間“一、申請撤銷仲裁裁決H勺法定事由”。二級法規考了不予執行H勺6種情形，今年一級

輪到考撤銷的6種情形。注意，其中異同在第4、5兩項。對生效仲裁裁決H勺翻案有兩個程序：撤銷仲裁裁

決、不予執行仲裁裁決。C,只能申請不予執行而不得申請撤銷。這個點我在建工之家答疑帖中具體做過解

析，精講時也舉過例子，對建造師規定高了點。

77.根據《全國建筑市場各主體不良行為記錄認定原則》，屬于工程質量不良行為的有（）

A、容許其她單位或個人以本單位名義承攬工程B、將承攬的I工程轉包或違法分包；

C、施工前未對有關安全施工的技術規定做出具體闡明的）D、未按照節能設計進行施工

E、未履行保修義務或遲延履行保修義務的

【答案】DE

【解析】P108正中間“一、施工單位不良行為記錄的認定原則A屬于資質不良，B屬于承攬業務不良，C

屬于安全不良。

78.下列情形中，發包人應當承當過錯責任歐I有（）。

A發包人提供的設計圖紙有缺陷，導致工程質量缺陷.

B.發包人提供的設備不符合強制原則，引起工程質量缺陷

C.發包人直接指定分包人分包專業工程，分包工程發生質量缺陷

D.發包人未組織竣工驗收擅自使用工程，主體構造浮現質量缺陷

E.發包人指定購買的材料、建筑構配件不符合強制性原則，導致工程質量缺陷

【答案】ABCE

【解析】P295第一段。

79.根據《建筑法》，申請領取施工許可證應當具有的條件涉及（）o

A.建筑工程按照規定的權限和程序已批準動工報告B.已辦理該建筑工程用地批準手續

C.都市規劃區的建筑工程已經獲得規劃許可證D.已經擬定建筑施工公司E.建設資金已經貫徹

【答案】BCDE

【解析】最后幾題難度開始減少。但這時人由于筋疲力盡，難免疑神疑鬼，反而會漏選。

80根據《建設工程質量管理條例》，具有法定最低保修期限的有（）。

A.基本設施工程B.設備安裝、裝修工程C.門禁監控系統

D.電氣管線、給排水管道工程E.供熱與供冷系統

【答案】ABDE

【解析】P297倒數第一段。

81.根據《工程建設項目施工招標投標措施》，評標委員會對投標文獻按廢標解決的狀況有（）。

A無單位蓋章并且無法定代表人或者其授權的代理人簽字或蓋章的

B.投標人名稱或者組織構造與資格預審時不一致的

C.投標人對同一招標項目按照招標文獻的規定提交了兩個報價方案

D.未按招標文獻規定提交投標保證金的

E.聯合體投標未附聯合體各方共同投標合同的

【答案】ABDE

【解析】P87第4段。

82.下列工程建設原則條文中，經國務院行政主管部門擬定后，可作為強制性條文的有（）

A、直接波及國家主權的條文B、直接波及人民生命財產安全的條文

C、直接波及人體健康的條文D、直接波及環保的條文

E、直接波及公共利益的條文

【答案】BCDE

【解析】P263倒數第一段。

83.施工公司對建筑材料、建筑構配件和設備進行檢查，一般應當按照（）進行，不合格的不得使用。

A.工程設計規定B.公司原則C.施工技術原則D.通行慣例E.合同商定

【答案】ACE

【解析】P271“1Z307023對建筑材料、設備等進行檢查檢測R勺規定”標題下第2段。

84.建設項目中防治污染的設施，必須與主體工程同步（）。

A.立項B.竣工C.設計D.施工E.投入使用

【答案】CDE

【解析】本題考核環保設施H勺“三同步”制度。P181倒數第1段。

85.根據施工公司規定對原工程進行變更的，說法對的的有（）

A、施工公司在施工中不得對原工程設計進行變更

B、施工公司在施工中提出更改施工組織設計的須經工程師批準，延誤的工期不予順延

C、工程師采用施工公司合理化建議所獲得的收益，建設單位和施工公司另行商定分享

D、施工公司擅自變更設計發生的費用和由此導致的建設單位的損失由施工公司承當，延誤的工期不予順延

E、施工公司自行承當差價時，對原材料、設備換用不必經工程師批準

【答案】ABCD

【解析】考核《建設工程施工合同（示范文本）》（GF-1999）通用條款第29.1~29.3款，法規教材中無明確

表述，全靠基本法理推斷。

86.有關工程質量檢測的說法，對的的有（）

A：檢測人員、檢測機構法定代表人或其授權簽字人都必須在檢測報告上簽字

B：工程質量檢測機構是具有獨立法人資格的非營利性中介機構

C：檢測機構不得與建設單位有從屬關系

D：檢測人員不得同步受聘于兩個或兩個以上的檢測機構

E：檢測機構應當對其檢測數據和檢測報告的真實性和精確性負責

【答案】ADE

【解析】P272正中間“（二）工程質量檢測單位的資質和檢測規定B不適宜選，考核第一段第一句，覺得

檢測機構非營利沒有根據。A考核第三段第2句，對的。C考核第五段第2行，錯誤。D考核第五段第1句，

對H勺。E考核P273第2行。

這個地方第一次考，應當考。

87.根據《生產安全事故報告和調查解決條例》，下列生產安全事故中，屬于較大生產安全事故歐I有（）?

A.2人死亡事故B.10人死亡事故C.3人死亡事故D.20人重傷事故

E.1000萬元經濟損失事故

【答案】CDE

【解析】P239倒數第2段。這里B,應認定為重大事故；E表述不嚴謹，應為“直接經濟損失

88.嚴某在某市A區新購一套住房，并請位于該市B區的）裝修公司進行裝修；裝修人員不慎將水管弄破，

導致該樓下住戶家具被淹毀；嚴某交涉未果，遂向該市B區法院起訴裝修公司，B區法院裁定將案件移送

至A區法院，A區法院又將案件退回B區法院；有關本案管轄，說法對的的有（）

A、A區法院對該案有管轄權B、嚴某有權向B區法院起訴

C、B區法院的移送管轄是錯誤的D、A、B區法院均無管轄權

E、A區法院不接受移送，將案件退回B區法院是錯誤日勺

【答案】ABCE

【解析】P307~308。本題原題為司法考試卷三82題，出R勺比較靈活，同步考核合同糾紛管轄、專屬管轄和

移送管轄的基本^念。

一方面，本案不屬于不動產糾紛，不合用專屬管轄。應按照一般的合同糾紛管轄解決，嚴某有權選擇在

被告住所地B區或合同履行地A區法院起訴，因此ABC三項應選而D項錯誤。

另一方面，移送案件，法院覺得不屬于本院管轄的，應當報請其上級法院指定管轄，不得再自行移送。

89.根據有關擔保的法律規定，屬于不得抵押的財產有（）。

A.土地所有權B.農村集體宅基地土地使用權

C.學校游泳館產權D.荒地承包經營權E.被扣押的房屋

【答案】ABE

【解析】P37第2段。注意“（3）學?？谏捉逃O施不得抵押”，闡明非教育設施可以抵押，這個點是司法考

試?？伎谏?，但建造師是第一次考。

90.有關租賃合同口勺說法，對的的有（）

A.租賃必須轉讓所有權B.租賃期限超過的部分無效C.租賃期限半年以上的，應當采用書面形式

D.交付租賃物是租賃合同的成立要件E.當事人未采用書面形式的，視為不定期租賃

【答案】BC

【解析】A錯誤，租賃合同為設立用益物權的合同，這是其與買賣合同R勺本質區別。D錯誤，租賃合同為諾

成合同，不以交付租賃物為要件。BCE考核P170最下面“1.定期租賃“，注意E埋伏了一種巨大的陷阱：如

果租賃期限為6個月以上，租賃合同為要式合同；如果租賃期限為6個月以內，租賃合同為不要式合同。只

有雙方口頭商定租賃7個月，則合同履行6個月后來，視為不定期租賃：而如果雙方口頭商定租賃期限為5

個月，顯然為定期租賃。這里的邏輯比較搞，需要細心體會。

91.施工公司乙經建設單位甲批準，將部分非主體工程分包給施工公司丙，丙又將其中部分工程違法分包給

施工公司丁。后丁因工作失誤致使工程不合格，甲欲索