第15頁共15頁半成品承攬?合同合同?編號：__?___定?作方：__?___(甲?方)承攬?方：___?__(乙?方)簽訂?日期：__?___年_?____月?_____?日簽訂地?點：___?__經充?分協商，簽?訂本合同，?共同信守。?1.品名?(或項目)?、數量及價?款：加工?定作物品?型號、規格?計量單位?數量價?款或酬金?交(提)定?作物名稱或?項目或完成?工作日期?單價金額?合計金額?(人民幣：?)佰拾?萬仟?佰拾元?角分?2.使用原?材料(半制?品)及主要?輔料規定：?(1)甲?方向乙方提?供部分：?品名型號?、規格計?量單位數?量單價?金額提供?日期消耗?定額質量?要求：檢?驗及提供方?法：___?__價款?處理方法：?_____?(2)乙?方提供部分?：品名及?產地型號?、規格質?量要求允?許使用代用?品名稱及規?定3.加?工方法及質?量、技術標?準和負責期?限：___?__4.?包裝要求及?費用負擔：?_____?5.交(?提)定作物?辦法(包括?運輸方式和?費用負擔)?、地點：_?____?6.驗收標?準、方法和?期限：__?___7?.給付定金?數額、時間?、方法：_?____?8.結算方?式和期限：?_____?9.違約?責任：__?___1?0.其他：?_____?未盡事宜?由雙方另行?協商。定?作方承攬?方單位名?稱(蓋章?)法定代?表人簽約?代表地址?半成品承?攬合同（二?）合同編?號：___?__定作?人：___?__承攬?人：___?__簽訂?地點：__?___簽?訂時間：_?____年?_____?月____?_日第一?條承攬項?目、數量、?報酬及支付?期限項目?名稱及內容?計量單位?數量工?作量(工時?)報酬?交付期限?單價金額?合計人民?幣金額(大?寫)(注?：空格如不?夠用，可以?另接)第?二條技術?標準、質量?要求：__?___第?三條承攬?人對質量負?責的期限及?條件：__?___第?四條定作?人提供技術?資料、圖紙?等的時間、?辦法及保密?要求：__?___第?五條承攬?人使用的材?料由___?__人提供?。材料的檢?驗方法：_?____?第六條定?作人(是/?否)允許承?攬項目中的?主要工作由?第三人來完?成。可以交?由第三人完?成的工作是?：____?_第七條?工作成果?檢驗標準、?方法和期限?：____?_第八條?結算方法?及期限：_?____?第九條定?作人在__?___年_?____月?_____?日前交定金?(大寫)_?____元?。第十條?定作人解?除承攬合同?應及時書面?通知承攬人?。第十一?條定作人?未向承攬人?支付報酬或?者材料費的?，承攬人(?是/否)可?以留置工作?成果。第?十二條違?約責任：_?____?第十三條?合同爭議的?解決方式：?本合同在履?行過程中發?生的爭議，?由雙方當事?人協商解決?;也可由當?地工商行政?管理部門調?解;協商或?調解不成的?，按下列第?_____?種方式解決?：(一)?提交__?___仲裁?委員會仲裁?;(二)?依法向人民?法院起訴。?第十四條?其他約定?事項：__?___定?作人定作?人(章)?住所：法?定代表人：?居民身份?證號碼：?委托代理人?：電話：?開戶銀行?：賬號：?郵政編碼?：承攬人?承攬人(?章)鑒(?公)證意見?：鑒(公?)證機關(?章)經辦?人：__?__年_?___月?____日?監制部門?：____?_??????????印制單位?：____?_半成品?承攬合同（?三）合同?編號：__?___定?作人：__?___承?攬人：__?___簽?訂地點：_?____?簽訂時間：?_____?年____?_月___?__日第?一條承攬?項目、數量?、報酬及支?付期限項?目名稱及內?容計量單?位數量?工作量(工?時)報酬?交付期限?單價金?額合計人?民幣金額(?大寫)(?注：空格如?不夠用，可?以另接)?第二條技?術標準、質?量要求：_?____?第三條承?攬人對質量?負責的期限?及條件：_?____?第四條定?作人提供技?術資料、圖?紙等的時間?、辦法及保?密要求：_?____?第五條承?攬人使用的?材料由__?___人提?供。材料的?檢驗方法：?_____?第六條?定作人(是?/否)允許?承攬項目中?的主要工作?由第三人來?完成。可以?交由第三人?完成的工作?是：___?__第七?條工作成?果檢驗標準?、方法和期?限：___?__第八?條結算方?法及期限：?_____?第九條?定作人在_?____年?_____?月____?_日前交定?金(大寫)?_____?元。第十?條定作人?解除承攬合?同應及時書?面通知承攬?人。第十?一條定作?人未向承攬?人支付報酬?或者材料費?的，承攬人?(是/否)?可以留置工?作成果。?第十二條?違約責任：?_____?第十三條?合同爭議?的解決方式?：本合同在?履行過程中?發生的爭議?，由雙方當?事人協商解?決;也可由?當地工商行?政管理部門?調解;協商?或調解不成?的，按下列?第____?_種方式解?決：(一?)提交_?____仲?裁委員會仲?裁;(二?)依法向人?民法院起訴?。第十四?條其他約?定事項：_?____?定作人：_?____?定作人(章?)住所：?_____?法定代表?人：___?__居民?身份證號碼?：____?_委托代?理人：__?___電?話：___?__開戶?銀行：__?___賬?號：___?__郵政?編碼：__?___承?攬人：__?___承?攬人(章)?鑒(公)?證意見：_?____?鑒(公)證?機關(章)?經辦人：?_____?____?_年___?__月__?___日?半成品承攬?合同（四）?承攬方(?甲方)：_?____?定作方(乙?方)：__?___甲?乙雙方為了?保證全面地?履行各自的?義務，簽訂?本合同，共?同信守執行?。第一條?甲方加工定?作物的名稱?、規格、質?量、數量、?加工費定?作物名稱：?_____?型號：_?____?規格：__?___質?量要求：_?____?計量單位：?_____?數量：_?____?加工費：_?____?單位總價：?_____?第二條加?工成品的完?工時間、檢?驗標準與方?法、包裝標?準與費用承?擔定作物名?稱完工時間?檢驗時間地?點檢驗標準?與方法包裝?標準包裝費?承擔。第?三條加工成?品的交付時?間、地點、?運輸方法與?運費承擔定?作物名稱交?付時間交付?地點運輸方?法運輸價款?承擔。第?四條乙方提?供原材料名?稱、規格、?質量、數量?、價款等及?圖紙、技術?資料。材?料名稱：_?____?型號：__?___規?格：___?__質量?要求：__?___計?量單位：_?____?數量：__?___單?價：___?__總價?：____?_圖紙、?技：___?__術資?料及：__?___交?付時間：_?____?第五條原材?料交付時間?、地點、包?裝、檢驗方?法、運輸?材料名稱：?_____?交付時間?：____?_交付地?點：___?__交付?數量：__?___包?裝要求：_?____?檢驗方法：?_____?運輸方法?：____?_運費承?擔：第六?條加工費結?算辦法與時?間____?_。第七?條乙方應于?_____?年____?_月___?__日前向?甲方交付定?金____?_元;乙方?應于___?__年__?___月_?____日?前向甲方交?付預付款_?____元?。乙方不履?行合同的，?無權請求返?還定金。甲?方不履行合?同的，除承?擔違約責任?外，必須如?數返還預付?款。乙方不?履行合同的?，可以把預?付款抵作違?約金和賠償?金，有余款?可以請求返?還。第八?條甲方的違?約責任1?.甲方如未?按合同規定?的質量交付?定作物，乙?方同意利用?的，應當按?質論價;不?同意利用的?，甲方應當?負責修理或?調換，并承?擔逾期交付?的責任;經?過修整或調?整后，仍不?符合合同規?定的有權拒?收，由此造?成的損失由?甲方賠償。?2.甲方?交付定作物?的數量少于?合同規定的?，乙方仍然?需要的，甲?方應當照數?補齊，補交?部分按逾期?交付處理;?乙方不再需?要的，有權?解除合同，?因此造成的?損失由甲方?賠償。3?.因甲方包?裝不善造成?定作物毀損?的，由甲方?賠償損失。?4.甲方?逾期交付定?作物，應當?向乙方償付?違約金，每?逾期一天，?按逾期交付?部分的價款?總額的__?___‰償?付違約金。?5.甲方?不能交付定?作物的，應?向乙方償付?不能交付定?作物部分價?款總值__?___%的?違約金。?6.由甲方?負責送貨的?，如運輸中?造成定作物?損壞，甲方?應當負責修?理，達到合?同規定的質?量要求，否?則乙方有權?拒收。第?九條乙方的?違約責任?1.乙方如?中途變更定?作物的數量?、規格、質?量或設計等?，應當賠償?甲方因此造?成的損失。?2.乙方?如中途廢止?合同，應償?付甲方未履?行部分定作?物價款總值?_____?%的違約金?。3.乙?方如未按合?同規定的時?間向甲方提?供圖紙和其?它技術資料?，除交付定?作物的日期?得以順延外?，乙方應當?償付甲方因?停工待料的?損失。4?.乙方如超?過合同規定?日期付款，?應當比照中?國人民銀行?有關延期付?款的規定，?向甲方償付?違約金。?5.乙方如?無故拒絕接?收定作物，?應當賠償甲?方因此造成?的損失。?6.乙方如?變更交付定?作物地點，?應承擔因此?而多支出的?費用。第?十條聲明及?保證(一?)甲方：?1.甲方為?一家依法設?立并合法存?續的企業，?有權簽署并?有能力履行?本合同。?2.甲方簽?署和履行本?合同所需的?一切手續均?已辦妥并合?法有效。?3.在簽署?本合同時，?任何法院、?_____?機構、__?___或監?管機構均未?作出任何足?以對甲方履?行本合同產?生重大不利?影響的判決?、裁定、裁?決或具體行?政行為。?4.甲方?為簽署本合?同所需的內?部授權程序?均已完成，?本合同的簽?署人是甲方?的法定代表?人或授權代?表人。本合?同生效后即?對合同雙方?具有法律約?束力。(?二)乙方：?1.乙方?為一家依法?設立并合法?存續的企業?，有權簽署?并有能力履?行本合同。?2.乙方?簽署和履行?本合同所需?的一切手續?均已辦妥并?合法有效。?3.在簽?署本合同時?，任何法院?、____?_機構、_?____或?監管機構均?未作出任何?足以對乙方?履行本合同?產生重大不?利影響的判?決、裁定、?裁決或具體?行政行為。?4.乙方?為簽署本合?同所需的內?部授權程序?均已完成，?本合同的簽?署人是乙方?的法定代表?人或授權代?表人。本合?同生效后即?對合同雙方?具有法律約?束力。第?十一條保密?雙方保證?對從另一方?取得且無法?自公開渠道?獲得的商業?秘密(技術?信息、經營?信息及其他?商業秘密)?予以保密。?未經該商業?秘密的原提?供方同意，?一方不得向?任何第三方?泄露該商業?秘密的全部?或部分內容?。但法律、?法規另有規?定或雙方另?有約定的除?外。保密期?限為___?__年。?第十二條不?可抗力本?合同所稱不?可抗力是指?不能預見、?不能克服、?不能避免并?對一方當事?人造成重大?影響的客觀?事件，包括?但不限于自?然災害如洪?水、地震、?火災和風暴?等以及社會?事件如戰爭?、____?_、政府行?為等。如?因不可抗力?事件的發生?導致合同無?法履行時，?遇不可抗力?的一方應立?即將事故情?況書面告知?另一方，并?應在___?__天內，?提供事故詳?情及合同不?能履行或者?需要延期履?行的書面資?料，雙方認?可后協商終?止合同或暫?時延遲合同?的履行。?第十三條通?知1.根?據本合同需?要發出的全?部通知以及?雙方的文件?往來及與本?合同有關的?通知和要求?等，必須用?書面形式，?可采用__?___(書?信、傳真、?電報、當面?送交等方式?)傳遞。以?上方式無法?送達的，方?可采取公告?送達的方式?。2.各?方通訊地址?如下：__?___。?3.一方變?更通知或通?訊地址，應?自變更之日?起____?_日內，以?書面形式通?知對方;否?則，由未通?知方承擔由?此而引起的?相應責任。?第十四條?爭議的處理?1.本合?同受___?__國法律?管轄并按其?進行解釋。?2.本合?同在履行過?程中發生的?爭議，由雙?方當事人協?商解決，也?可由有關部?門調解;協?商或調解不?成的，按下?列第___?__種方式?解決：(?1)提交_?____委?員會___?__;(?2)依法向?人民法院起?訴。第十?五條解釋?本合同的理?解與解釋應?依據合同目?的和文本原?義進行，本?合同的標題?僅是為了閱?讀方便而設?，不應影響?本合同的解?釋。第十?六條補充與?附件本合?同未盡事宜?，依照有關?法律、法規?執行，法律?、法規未作?規定的，甲?乙雙方可以?達成書面補?充協議。本?合同的附件?和補充協議?均為本合同?不可