PAGEPAGE942023年二建《建設工程法規及相關知識》核心考點題庫200題（含詳解）一、單選題1.關于招標價格的說法，正確的是()。【2019二級】A、招標時可以設定最低投標限價B、招標時應當編制標底C、招標的項目應當采用工程量清單計價D、招標時可以設定最高投標限價答案：D2.施工企業購買材料設備后交付承運人運輸，未按約定給付承運費用時，承運人有權扣留足以清償其所欠運費的貨物，承運人行使的是（）。A、抵押權B、質權C、留置權D、所有權答案：C解析：留置是指債權人按照合同約定占有債務人的動產，債務人不按照合同約定的期限履行債務的，債權人有權依照法律規定留置該財產，以該財產折價或者以拍賣、變賣該財產的價款優先受償。3.民事責任可以分為侵權責任和（）兩種。A、財產責任B、違約責任C、賠償責任D、擔保責任答案：B解析：民事責任可以分為侵權責任和違約責任兩種。4.《注冊建造師管理規定》中規定，隱瞞有關情況或者提供虛假材料申請注冊的，建設主管部門不予受理或者不予注冊，并給予警告，申請人（）年內不得再次申請注冊。A、1B、2C、3D、4答案：A解析：本題考查的是建造師及建造師工作中違法行為應承擔的法律責任。隱瞞有關情況或者提供虛假材料申請注冊的，建設主管部門不予受理或者不予注冊，并給予警告，申請人1年內不得再次申請注冊。5.下列法律文書中不具有強制執行效力的是()。A、由仲裁機構作出的仲裁調解書B、經過司法確認的人民調解委員會作出的調解協議書C、由國家行政機關作出的調解書D、由人民法院對民事糾紛案件作出的調解書答案：C解析：行政調解不具有強制執行力，只有法律約束力。6.關于行政訴訟案件審理的說法，正確的是（）。A、行政訴訟期間，被訴行政行為停止執行B、涉及商業秘密的行政訴訟案件一律不得公開審理C、人民法院對行政案件宣告判決前原告申請撤訴的，是否準許，由人民法院裁定D、人民法院審理行政賠償案件不適用調解答案：C解析：該題是對行政訴訟的考察。行政訴訟期間，被訴行政行為不停止執行；A錯。人民法院公開審理行政案件，但涉及國家秘密、個人隱私和法律另有規定的除外。涉及商業秘密的案件，當事人申請不公開審理的，可以不公開審理；B錯。人民法院審理行政賠償案件可以適用調解；D錯。7.以生產設備抵押的，該抵押權自（）時設立。A、抵押人做出意思表示B、抵押合同生效C、抵押物登記D、抵押物交付答案：B解析：當事人以下列財產抵押的，抵押權自抵押合同生效時設立，未經登記，不得對抗善意第三人：(1)生產設備、原材料、半成品、產品；（2）交通運輸工具；（3）正在建造的船舶、航空器。8.根據《民法典》，除擔保合同另有約定之外，主合同無效的，擔保合同（）。A、效力待定B、可變更C、無效D、可撤銷答案：C解析：擔保合同是主合同的從合同，主合同無效，擔保合同無效。9.在擔保方式中，（）是一種比較強烈的擔保方式，必須依法行使。A、抵押B、質押C、留置D、保證答案：C解析：按照《民法典》的規定，留置是指債權人按照合同約定占有債務人的動產，債務人不按照合同約定的期限履行債務的，債權人有權依照法律規定留置該財產，以該財產折價或者以拍賣、變賣該財產的價款優先受償。由于留置是一種比較強烈的擔保方式，必須依法行使。10.當債務人期滿不能清償債務，債權人將債務人的抵押物折價或拍賣、變賣后，如價款不足或超過了債權數額，則（）。A、超過部分歸債務人，不足部分由債務人清償B、超過部分歸債權人，不足部分由債權人承擔C、超過部分歸債務人，不足部分由債權人承擔D、超過部分歸債權人，不足部分由債務人清償答案：A解析：本題考查的是抵押權、質權、留置權、定金的規定。抵押人僅為抵押物承擔抵押責任。超過部分歸抵押人，不足部分由債務人清償。本題中抵押人與債務人是同一人。11.關于投標人異議與投訴程序，說法正確的（）。A、投標人對招標文件有異議的，應當在投標截止時間前15日向招標人書面提出異議B、投標人對開標有異議的，應當在開標現場當場提出異議C、投標人對評標結果有異議的，可以自中標候選人公示期間直接向招標行政監、督部門投訴答案：B解析：D招標人在對投標人異議做出書面答復前，應當繼續招投標活動12.甲房地產開發公司將一住宅小區工程以施工總承包方式發包給乙建筑公司，建筑公司又將其中場地平整及土方工程分包給丙土方公司，在工程開工前，應當由（）按照有關規定申請領取施工許可證。A、乙建筑公司B、丙土方公司C、甲房地產開發公司和乙建筑公司共同D、甲房地產開發公司答案：D解析：建設單位應當按照國家有關規定向工程所在地縣級以上人民政府建設行政主管部門申請領取施工許可證。施工單位應當按照國家有關規定向工程所在地省級人民政府建設行政主管部門申請領取安全生產許可證。13.建設單位有權將其自有的建設工程進行抵押或轉讓，原因是建設單位對該工程享有（）。A、占有權B、用益物權C、擔保物權D、所有權答案：D解析：抵押或轉讓均屬于物的處分行為，處分權是所有權的最核心權能。14.按照《合同法》的規定，當事人約定易貨交易，轉移標的物的所有權的，參照（）的有關規定。A、買賣合同B、租賃合同C、承攬合同D、運輸合同答案：A解析：本題考查的是標的物毀損滅失風險的承擔和特殊買賣合同的規定。按照《合同法》的規定，當事人約定易貨交易，轉移標的物的所有權的，參照買賣合同的有關規定。15.某建設單位支付工程最終結算款的時間應為2003年4月1日。由于建設單位逾期未予支付，故施工單位于2003年8月1日致函建設單位要求付款，但未得到任何答復。則施工單位請求人民法院保護其權利的訴訟時效期間屆滿的時間為（）。A、2003年4月1日B、2003年8月1日C、2006年4月1日D、2006年8月1日答案：D解析：題目強調了建設單位未作出任何答復。注意這是訴訟時效命題中最慣用的障眼法：其實只要債權人要求履行，無論債務人是否同意，均構成中斷。16.以下不屬于民事糾紛處理方式的是（）。A、當事人自行和解B、行政復議C、行政機關調解D、商事仲載答案：B解析：該題是對民事糾紛解決方式的考察。民事糾紛的法律解決途徑主要有四種:和解、調解、仲裁、訴訟。A項是和解，C項是調解，D項是仲裁；B項屬于行政糾紛解決的方式。17.勞動者因勞動爭議向人民法院提起訴訟的，應當依法先經過（）。A、和解B、調解C、投訴D、仲裁答案：D18.甲公司與乙公司因合同糾紛向某區基層法院起訴，乙應訴，經開庭審理，法院判決甲勝訴，乙對區法院的判決實體內容無異議，卻以雙方簽訂了仲裁協議為由向市中級法院提出起上訴，要求據此撤銷一審判決，市中級法院的正確處理應為（）。A、查清事實后改判，駁回甲的訴訟請求B、仲裁協議如果有效，則裁定撤銷一審判別決，駁回甲的起訴C、裁定駁回乙的上訴，維持原判決D、裁定撤銷一審判決，發回原法院重審答案：C解析：本題考查的是仲裁協議。有效的仲裁協議排除法院的司法管轄權。如一方起訴時未聲明有仲裁協議，拿出仲裁協議的最遲時間是在首次開庭前。開庭之后的仲裁協議失效。19.下列屬于不能提起行政復議的是（）。A、對行政處罰不服的B、對行政強制措施不服的C、認為行政機關侵犯其經營自主權的D、對行政機關的調解不服答案：D解析：本題考查的是行政復議的范圍。不能提起行政復議的情況：（1）不服行政機關作出的行政處分或其他人事處理決定的，應當依照有關法律、行政法規的規定提起申訴；（2）不服行政機關對民事糾紛作出的調節或者其他處理，應當依法申請仲裁或者向法院提起訴訟。20.關于仲裁協議的效力，說法錯誤的是（）。A、當事人只能通過向仲裁協議中所約定的仲裁機構申請仲裁的方式解決該糾紛B、仲裁委員會只能對當事人在仲裁協議中約定的爭議事項進行仲裁C、一方向人民法院起訴未聲明有仲裁協議，另一方在首次開庭前提交仲裁協議的，人民法院應當駁回起訴D、仲裁協議是爭議合同的附屬協議，合同無效則仲裁協議無效答案：D解析：本題考查的是仲裁協議。仲裁協議的效力是獨立的，合同的效力不影響仲裁協議的效力，所以選項D不正確。21.關于仲裁審理案件的方式，表述正確的是（）。A、不開庭也不公開B、開庭但不公開C、不開庭但公開D、開庭且公開答案：B解析：仲裁審理的方式分為開庭審理和書面審理兩種。仲裁應當開庭審理作出裁決，這是仲裁審理的主要方式。同時，為了保護當事人的商業秘密和商業信譽，仲裁以不公開審為原則，22.《工程建設項目招標范圍和規模標準規定》所屬法的形式是（）A、法律B、行政法規C、部門規章D、地方性法規答案：C解析：部門規章表現為《...規定、辦法、實施細則》23.下列關于代理的說法中，正確的是（）。A、代理人所實施的行為的法律后果不應由被代理人承擔B、代理人在代理權限內有權獨立地進行意思表示C、被代理人對代理人的代理行為不承擔民事責任D、代理人的代理活動不能是民事法律行為答案：B解析：代理具有如下的法律特征：（一）代理人必須在代理權限范圍內實施代理行為；（二）代理人一般應該以被代理人的名義實施代理行為；（三）代理行為必須是具有法律意義的行為；（四）代理行為的法律后果歸屬于被代理人。24.（2017二級）甲施工企業有一輛里程表存在故障的工程用車，該車實際行駛里程8萬公里，市場價格約為16萬元，里程表顯示行駛里程為4萬公里。甲明知上述情況存在，仍將該車以23萬元價格賣給了乙施工企業，乙知情后訴至法院。乙的下列訴訟請求可以獲得支持的是（）。A、請求減少價款至16萬元B、以欺詐為由解除合同C、以重大誤解為由請求撤銷合同D、請求甲承擔締約過失責任答案：A解析：本題難度較大。本案因欺詐引起（并非重大誤解），乙可以請求撤銷或變更合同，因此A正確C錯誤。B錯誤，合同解除僅適用于合法有效合同。D錯誤，合同未撤銷的，自始有效，乙可以追究違約責任；合同被撤銷的，自始無效，乙可以追究締約過失責任。25.某人參加全國一級建造師資質考試，成績合格就可以（）。A、以建造師的名義擔任建設工程項目施工的項目經理B、取得建造師注冊證書C、取得建造師資質資格證書D、取得建造師執業證書和執業印章答案：C解析：本題考查的是一級建造師的考試。選項D必須是注冊后才能獲得；選項AB必須經過注冊。26.下列可視為投標人相互串通投標的是（）。A、不同投標人的投標文件相互混裝B、投標人之間約定中標人C、投標人之間約定部分投標人放棄投標D、投標人以弄虛作假方式騙取中標答案：A解析：A是視為串通，BC是屬于串通，D是騙標。27.市場自主制定的標準分為（）。A、推薦性行業標準和推薦性地方標準B、強制性國家標準和推薦性國家標準C、強制性標準和推薦性標準D、團體標準和企業標準答案：D28.（2012（10）二級）關于甲施工企業與其員工乙解除勞動合同的說法，正確的是（）。A、甲要求乙加班，乙可以隨時通知甲解除勞動合同B、在試用期內，乙可以隨時通知甲解除勞動合同C、甲違章指揮危害乙人身安全的，乙提前7日書面通知甲方可解除勞動合同D、甲未按勞動合同約定支付給乙工資，乙可以隨時通知甲解除勞動合同答案：D解析：用人單位有下列過錯之一的，勞動者可以通知單位即可解除勞動合同：（1）未按照勞動合同約定提供勞動保護或者勞動條件的；（2）未及時足額支付勞動報酬的；（3）未依法為勞動者繳納社會保險費的；（4）用人單位的規章制度違反法律、法規的規定，損害勞動者權益的；（5）因單位原因致使勞動合同無效的。29.關于招標投標活動的投訴與處理，下列說法中正確的是（）。A、投標人認為招標投標活動違法，可以自知道之日起的15日內投訴B、投標人對招標過程和評標結果有異議的，應先向招標人提出C、行政監管部門收到投訴后應在30個工作日內決定是否受理D、行政監管部門處理投訴，不得責令暫停招標投標活動答案：B解析：可以自知道或者應當知道之日起10日內向有關行政監督部門投訴；行政監管部門收到投訴后應在3個工作日內決定是否受理；必要時，行政監督部門可以責令暫停招標投標活動。30.下列關于建設單位的質量責任和義務的表述中，錯誤的是（）。A、建設單位不得暗示施工單位違反工程建設強制性標準，降低建設工程質量B、建設單位不得任意壓縮合同合理工期C、建設單位進行裝修時不得變動建筑主體和承重結構D、建設工程發包單位不得迫使承包方以低于成本價格競標答案：C解析：涉及建筑主體和承重結構變動的裝修工程，建設單位應當在施工前委托原設計單位或者具有相應資質等級的設計單位提出設計方案；沒有設計方案的，不得施工。31.下列關于施工企業資質證書的申請、延續和變更，說法不正確的是()。A、企業申請增項資質，應當申請最低等級資質B、企業資質證書的有效期為5年C、建筑業企業應當于資質證書有效期屆滿前3個月前，向原資質許可機關提出延續申請D、資質許可機關應當在資質證書有效期屆滿前做出是否準予延續的決定，逾期未做出決定的，視為拒絕延續答案：D解析：資質許可機關應當在建筑業企業資質證書有效期屆滿前做出是否準予延續的決定；逾期未做出決定的，視為準予延續。32.根據《民法典》規定，當事人對保證擔保的范圍沒有約定或者約定不明確的，（）。A、保證合同無效B、保證人應當對全部債務承擔責任C、保證人承擔連帶保證責任D、保證人不承擔保證責任答案：B解析：本題考查的是保證方式。當事人對保證擔保的范圍沒有約定或者約定不明確的，保證人應當對全部債務承擔責任。33.根據《民法典》規定，一般情況下動產物權的轉讓，自（）起發生效力。A、買賣合同生效B、轉移登記C、交付D、買方占有答案：C解析：動產物權的設立和轉讓，自交付時發生效力，但法律另有規定的除外。船舶、航空器和機動車等物權的設立、變更、轉讓和消滅，未經登記，不得對抗善意第三人。不動產物權的設立、變更、轉讓和消滅，應當依照法律規定登記，自記載于不動產登記簿時發生效力。34.下列關于承攬合同的說法不正確的是（）。A、提出工作要求、接受工作成果并給付酬金的一方稱為定做人B、按指定完成工作成果，并接受酬金的一方是承攬人C、建設工程設計合同在性質上屬于承攬合同D、承攬合同目的主要在于交付過程答案：D解析：本題考查的是承攬合同的法律規定。選項D不正確，承攬合同以完成一定的工作并交付工作成果為標的。35.根據《城鎮污水排入排水管許可管理辦法》，關于向城鎮排水設施排放污水的說法，正確的是（）。A、城鎮排水主管部門實施排水許可不得收費B、施工作業需要排水的，由施工企業申請領取排水許可證C、排水許可證的有效期，由建設主管部門根據工期確定D、排水戶應當按照實際需要排水類別、總量排放污水答案：A解析：由建設單位申請領取排水許可證；排水許可證的有效期，由城鎮排水主管部門根據排水狀況確定，但不得超過施工期限；排水戶應當按照排水許可證確定的排水類別、總量、時限、排放口位置和數量、排放的污染物項目和濃度等要求排放污水。36.工程開工前，（）應當為建設工程辦理保險，并支付保費。A、發包人B、承包人C、發包人與承包人D、工程建設各方答案：A解析：發包人應投保建筑工程一切險或安裝工程一切險；發包人委托承包人投保的，因投保產生的保險費和其他相關費用由發包人承擔。37.某施工合同約定以《建設工程價款結算暫行辦法》作為結算依據，該工程結算價約4000萬元，發包人應從接到承包人竣工結算報告和完整的竣工結算資料之日起()天內核對(審查)完畢并提出審查意見。A、20B、30C、60D、45答案：D解析：發包人應按以下規定時限進行核對（審查）并提出審查意見：（1）500萬元以下，從接到竣工結算報告和完整的竣工結算資料之日起20天；（2）500萬元～2000萬元，30天；（3）2000萬元～5000萬元，45天；（4）5000萬元以上，60天。38.工程建設單位組織驗收合格后投入使用，2年后外墻出現裂縫，經查是由于設計缺陷造成的，則下列說法正確的是（）。A、施工單位維修，建設單位直接承擔費用B、建設單位維修并承擔費用C、施工單位維修并承擔費用D、施工單位維修，設計單位直接承擔費用答案：A解析：該題是對保修義務責任落實的考察。由于設計問題造成的質量缺陷，先由施工單位負責維修，其經濟責任按有關規定通過建設單位向設計單位索賠。39.根據《招標投標法》規定，在工程建設招標投標過程中，開標的時間應在招標文件規定的()公開進行。A、任意時間B、投標有效期內C、提交投標文件截止時間的同一時間D、提交投標文件截止時間之后三日內答案：C解析：開標時間跟投標截止時間應該是同一時間。40.某醫院門診大樓施工中，因建設資金不足停工，則（）應當自中止之日起1個月內向施工許可證發證機關報告。A、項目部B、施工企業C、監理單位D、建設單位答案：D41.建設單位組織竣工驗收前，（）應當分別簽署質量合格文件。A、建設、設計、施工、監理B、建設、勘察、設計、施工C、勘察、設計、施工、監理D、規劃、消防、環保、質量監督站答案：C解析：《建設工程質量管理條例》進一步規定，建設工程竣工驗收應當具備下列條件：（1）完成建設工程設計和合同約定的各項內容；（2）有完整的技術檔案和施工管理資料；（3）有工程使用的主要建筑材料、建筑構配件和設備的進場試驗報告；（4）有勘察、設計、施工、工程監理等單位分別簽署的質量合格文件；（5）有施工單位簽署的工程保修書。42.某開發商將A地塊的建設用地使用權作為向銀行貸款的擔保，確保自己按期還貸，此擔保方式屬于（）。A、保證B、質押C、抵押D、留置答案：C解析：建設用地使用權是有形的不動產，并非無形”權利”。權利指存單倉單提單；理財產品；股票基金；應收賬款；知識產權等。不動產只能抵押，不能質押。43.【2013一級】根據《建設工程質量管理條例》，關于工程監理職責和權限的說法，錯誤的是（）。A、未經監理工程師簽字，建筑材料不得在工程上使用B、未經監理工程師簽字，建設單位不得撥付工程款C、隱蔽工程驗收未經監理工程師簽字，不得進入下一道工序D、未經總監理工程師簽字，建設單位不進行竣工驗收答案：B44.如果當事人之間沒有特別約定，則債權人與債務人協議變更主合同的或債權人許可債務人轉讓債務的，應當取得保證人的同意。這種同意（）。A、明示即可B、必須采取書面形式C、必須進行公證D、可以默認答案：B解析：本題考查的是保證責任。本題考查的是對保證期間內的合同變更的理解，無論保證人的哪種同意，均必須采取書面的形式。45.建筑公司總經理王某將列入工程概算的安全施工措施費50萬元挪作他用。工地因安全生產條件不符合國家規定而導致重大經濟損失和人員傷亡，王某的行為涉嫌構成（）。A、串通投標罪B、重大勞動安全事故罪C、重大責任事故罪D、工程重大安全事故罪答案：B解析：本題考查的是建設工程刑事責任的種類及承擔方式。工程重大安全事故罪：客觀方面表現為違反國家規定，降低工程質量標準，造成重大安全事故的行為。

重大責任事故罪：客觀方面表現為在生產、作業中違反有關安全管理的規定，或者強令他人違章冒險作業，因而發生重大傷亡事故或者造成其他嚴重后果的行為。

重大勞動安全事故罪：客觀方面表現為在生產、作業中安全生產設施或安全生產條件不符合國家規定，發生重大傷亡事故或造成其他重大嚴重后果。46.（2009一級）某項目2008年3月1日確定了中標人，2008年3月8日發出了中標通知書，2008年3月12日中標人收到了中標通知書，則簽訂合同的日期應該不遲于（）。A、2008年3月16日B、2008年3月31日C、2008年4月7日D、2008年4月11日答案：C47.在施工過程中，建筑物、構筑物或者其他設施倒塌造成他人損害的，由（）承擔連帶責任。A、建設單位與監理單位B、施工單位與監理單位C、建設單位與施工單位D、建設單位與設計單位答案：C解析：本題考查的是建設工程債的發生根據。侵權之債。48.關于評標結果異議的說法，正確的是（）。【2017二級】A、對評標結果異議不是對評標結果投訴必然的前置條件B、只有投標人有權對項目的評標結果提出異議C、對評標結果有異議，應當在中標候選人公示期間提出D、招標人對評標結果的異議作出答復前，招標投標活動繼續進行答案：C49.光華建筑公司是甲省一家建筑施工企業。2005年，公司參與承建乙省的某大型基礎設施建設項目。現發現就某一事項的規定，《甲省建筑市場管理條例》與《乙省建筑市場管理條例》發生沖突，而《乙省建筑市場管理條例》又與《建設工程質量管理條例》沖突，但《甲省建筑市場管理條例》與《建設工程質量管理條例》則規定一致。則（）。A、適用《甲省建筑市場管理條例》B、適用《乙省建筑市場管理條例》C、適用《建設工程質量管理條例》D、由國務院裁決適用答案：C解析：該題是對法的效力層級的考察，上位法優于下位法。A、B兩項都是地方法規，當地方法規與它的上位法行政法規沖突的時候應當適用上位法。因此C項正確。50.下列屬于行政處罰的是（）。A、開除B、記大過C、罰金D、責令停產停業答案：D解析：2021年1月經修改后公布的《行政處罰法》規定，行政處罰的種類：（1）警告、通報批評；（2）罰款、沒收違法所得、沒收非法財物；（3）暫扣許可證件、降低資質等級、吊銷許可證件；（4）限制開展生產經營活動、責令停產停業、責令關閉、限制從業；（5）行政拘留；（6）法律、行政法規規定的其他行政處罰。51.甲與乙簽訂房屋買賣合同,將自有的一幢房屋賣給乙,并約定任何一方違約須向對方支付購房款20%的違約金，但在交房前,甲又與丙簽訂合同,將該房屋賣給丙,并與丙辦理了過戶登記手續則下列說法中錯誤的是()。A、兩個房屋買賣合同均有效B、甲必須收回房屋并向乙方交付C、丙取得該房屋的所有權D、乙不能要求甲實際交付該房屋,但可以要求甲承擔違約答案：B解析：不動產物權，自登記時生效（未辦理物權登記的，不產生物權效力）。

不動產合同，自成立時生效（未辦理物權登記的，不影響合同效力）。52.根據《建筑工程施工許可管理辦法》，下列不屬于建設單位申請領取施工許可證的前提條件是()。A、已經取得安全生產許可證B、辦理工程質量監督手續C、有滿足施工需要的技術資料D、已經取得規劃許可證答案：A解析：《建筑工程施工許可管理辦法》進一步規定，建設單位申請領取施工許可證，應當具備下列條件，并提交相應的證明文件：（1）依法應當辦理用地批準手續的，已經辦理該建筑工程用地批準手續；（2）在城市、鎮規劃區的建筑工程，已經取得建設工程規劃許可證；（3）施工場地已經基本具備施工條件，需要征收房屋的，其進度符合施工要求；4）已經確定施工企業；（5）有滿足施工需要的技術資料，施工圖設計文件已按規定審查合格；（6）有保證工程質量和安全的具體措施；（7）建設資金已經落實。建設單位應當提供建設資金已經落實承諾書；（8）法律、行政法規規定的其他條件。53.注冊商標有效期滿，需要繼續使用的，應當在期滿前12個月內申請續展注冊。在此期間未能提出申請的，可以給予（）的寬展期。A、3個月B、6個月C、9個月D、12個月答案：B解析：本題考查的是商標權。在此期間未能提出申請的，可以給予6個月的寬展期。54.下列不屬于知識產權的法律特征的選項是（）。A、財產權和人身權的雙重屬性B、共有性C、地域性D、期限性答案：B解析：本題考查的是知識產權的法律特征。知識產權的法律特征：財產權和人身權的雙重屬性、專有性、地域性、期限性。55.我國對工程總承包不設專門的資質，某企業欲承擔設計—施工總承包方式工程總承包業務，則需要具備（）資質。A、設計和專業承包資質B、設計和施工總承包資質C、設計資質D、施工總承包資質答案：B解析：本題考查的是建設工程總承包的規定。我國對工程總承包不設專門的資質，凡具有勘察、設計或施工總承包資質的企業，可以依法從事相應范圍的等級的工程總承包業務。因此，承擔設計—施工總承包方式工程總承包業務，則需要具備設計和施工總承包資質。56.某工地晚上20點進行混凝土澆筑作業施工，施工噪聲排放值應該限制在（）分貝，噪聲監測點應設置在（）。A、70，施工場界B、55，固定噪聲源C、70，居民小區入口D、55，施工場界答案：A57.專業工程分包單位可以將（）分包給符合資質條件的分包單位。A、全部專業工程B、部分專業工程C、專業工程施工管理D、勞務作業答案：D解析：專業工程分包與勞務分包的區別。（1）專業工程分包需建設單位認可，而勞務分包不需要認可；（2）主體結構不允許分包，但主體結構施工中的勞務作業可以全部分包；3）專業分包單位不得再分包，但專業分包單位可以將勞務作業全部分包。58.代理人在委托代理權限內與第三人簽訂合同的法律特征表現為()。A、代理人以自己的名義與對方商簽合同B、在談判過程中有獨立進行意思表示的權利C、合同內應包括有代理人權利和義務的條款D、所形成的合同由代理人和被代理人共同履行答案：B解析：代理人在代理權限內，以被代理人名義實施的民事法律行為，對被代理人發生效力。59.根據《民法典》均規定，當事人對保證擔保的范圍沒有約定或者約定不明確的，（）。A、保證合同無效B、保證人應當對全部債務承擔責任C、保證人承擔連帶保證責任D、保證人不承擔保證責任答案：B解析：本題考查的是保證方式。當事人對保證擔保的范圍沒有約定或者約定不明確的，保證人應當對全部債務承擔責任。60.關于行政糾紛的說法，正確的有（）。A、行政糾紛是平等主體間的財產糾紛B、只要發生行政糾紛，當事人就可以自主選擇申請行政復議或提起行政訴訟C、行政訴訟的被告只能是行政機關D、只要當事人對行政復議決定不服，就可以向人民法院提起行政訴訟答案：C解析：行政糾紛指的是行政執法行為而引發的糾紛，對行政行為除法律、法規規定必須先申請行政復議的以外，公民、法人或者其他組織可以自主選擇申請行政復議還是提起行政訴訟。公民、法人或其他組織對行政復議決定不服的，除法律規定行政復議決定為最終裁決的以外，可以依照《行政訴訟法》的規定向人民法院提起行政訴訟。61.在勞務派遣用工方式中，訂立勞務派遣協議的主體是()。A、派遣單位與用工單位B、用工單位與勞動者C、用工單位與當地人民政府D、遣單位與勞動者答案：A解析：勞務派遣協議是兩個單位之間訂立的。62.《建設工程質量管理條例》規定，設計單位應當根據勘察成果文件進行建設工程設計。設計文件應當注明工程合理使用年限，工程合理使用年限是指從（）之日起計算。A、工程提請竣工驗收B、工程移交C、工程竣工驗收合格D、工程投入使用答案：C解析：該題對工程合理使用年限的考察。工程合理使用年限是指從工程竣工驗收合格之日起，工程的地基基礎、主體結構能保證在正常情況下安全使用的年限。63.工程重大安全事故罪的犯罪主體不包括（）。A、建設單位B、施工單位C、監理單位D、材料供應單位答案：D解析：工程重大安全事故罪（質量）是建設單位、設計單位、施工單位、工程監理單位違反國家規定，降低工程質量標準，造成重大安全事故的。64.建筑業企業不再符合相應建筑業企業資質標準要求條件的，下列處理方式中，正確的是（）。A、縣級以上地方人民政府住房和城鄉建設主管部門，應當責令其限期改正，并向社會公告，整改期限不超過6個月B、企業整改期間不得申請企業資質升級、增項，但可以承攬新的工程C、超過整改期未達到要求的，資質許可機關可以撤回其資質證書D、被撤回建筑業企業資質證書的企業，可以在資質被撤回后3個月內，向資質許可機關提出核定原等級同類別資質的申請答案：C解析：縣級以上地方人民政府住房城鄉建設主管部門、其他有關部門，應當責令其限期改正并向社會公告，整改期限最長不超過3個月；企業整改期間不得申請建筑業企業資質的升級、增項，不能承攬新的工程；逾期仍未達到建筑業企業資質標準要求條件的，資質許可機關可以撤回其建筑業企業資質證書。被撤回建筑業企業資質證書的企業，可以在資質被撤回后3個月內，向資質許可機關提出核定低于原等級同類別資質的申請。65.施工企業的分公司、項目經理部均不具有法人資格，根本原因是其（）。A、沒有依法成立B、沒有必要的財產或經費C、沒有自己的組織機構和場所D、不能夠獨立承擔民事責任答案：D解析：法人應當具備的條件：依法成立；有自己的名稱、組織機構和住所、財產或者經費；能夠獨立承擔民事責任；有法定代表人。66.不同行政法規對同一事項的規定，新的一般規定與舊的特別規定不一致，不能確定如何適用時，由（）裁決。A、國務院主管部門B、最高人民法院C、國務院D、全國人大常委會答案：C解析：同一制定機關制定的條文規定不一致時由制定機關裁決。67.建設行政主管部門對沒有安全施工措施的建設工程，對建設單位不得頒發（）。A、建設用地批準書B、建設工程規劃許可證C、安全生產許可證D、施工許可證答案：D68.以下屬于行政糾紛的是（）。A、施工單位為文化局建設家屬院被拖欠工程款B、稅務局擴建辦公樓侵占了某居民小區出行通道C、注冊建造師王某不服注冊機關作出的不予注冊的決定D、建設單位不服建設行政主管部門對工程合同爭議進行的調解答案：C解析：A是合同糾紛，B是侵權糾紛，D行政調解不是執法行為，但C不予行政許可明顯是執法行為。69.承攬人在履行承攬合同中的下列行為，構成違約的是（）。A、承攬人發現定作人提供的圖紙不合理，立即停工并通知定作人，因等待答復未能如期完成工作B、承攬人發現定作人提供的材料不合格，停工與委托人協商C、承攬人未征得定作人同意，將其承攬的主要工作交給第三人完成D、因定作人未按期支付報酬，承攬人拒絕交付工作成果答案：C解析：本題考查的是對承攬合同的理解。未經定作人同意，承攬人將承攬的主要工作交由第三人完成的，定作人可以解除合同，所以C項違約。70.建設單位與施工單位就工程造價發生合同糾紛時，不可以采取的方式是（）。A、雙方協商B、申請仲裁C、第三方調解D、留置建筑物答案：D解析：該題是對民事糾紛解決途徑的考察。民事糾紛的法律解決途徑主要有四種:和解、調解、仲裁、訴訟。71.甲與乙簽訂貸款合同，丙作為擔保人，與甲簽訂擔保合同。在合同實施過程中，發現乙在簽訂的貸款合同時有違反行政法規強制性規定的行為，那么（）。A、擔保合同依然有效B、擔保合同無效C、貸款合同無效，因此乙不需要承擔民事責任D、貸款合同無效，因此丙應當承擔民事責任答案：B解析：本題考查的是擔保和擔保合同的規定。合同違反行政法規強制性規定，即為無效合同。主合同無效，擔保合同也無效。擔保合同另有約定的，按照約定。擔保合同被確認無效后，債務人、擔保人、債權人有過錯的，應當根據其過錯各自承擔相應的民事責任。72.（2014二級）關于《建設工程施工合同（示范文本）》（GF-2013-0201）,說法正確的是（）。A、當事人必須采用示范文本B、采用示范文本是合同成立的前提C、供當事人訂立合同時參考D、不采用示范文本則合同無效E、中標通知書、通用條款、專用條款F、合同協議書、招標文件、投標文件G、總則、分則、附則H、合同協議書、通用條款、專用條款答案：D解析：《建設工程施工合同（示范文本）》由（）三部分組成。73.甲委托乙采購一種原材料并簽訂了材料采購委托合同，經甲同意，乙將原材料采購事務轉委托給丙。關于該委托中承擔責任的說法，正確的是（）。A、乙對丙的行為承擔責任B、乙僅對丙的選任及其對丙的指示承擔責任C、甲與乙對丙的行為承擔連帶責任D、乙對丙的選任及其對丙的指示，由甲與乙承擔連帶責任答案：B解析：《民法典》規定，代理人需要轉委托第三人代理的，應當取得被代理人的同意或者追認。轉委托代理經被代理人同意或者追認的，被代理人可以就代理事務直接指示轉委托的第三人，代理人僅就第三人的選任以及對第三人的指示承擔責任。轉委托代理未經被代理人同意或者追認的，代理人應當對轉委托的第三人的行為承擔責任，但是在緊急情況下代理人為了維護被代理人的利益需要轉委托第三人代理的除外。74.施工企業認為（）侵犯其合法權益，可以申請行政復議。A、建設單位的違約行為B、總監理工程師的停工決定C、上級企業的處理決定D、行政機關的罰款答案：D解析：本題考查的是行政復議的范圍、受理和復議決定。行政復議中作出行政行為的行政機關是被申請人。75.根據《城市建設檔案管理規定》，建設單位應當在工程竣工驗收后（）內，向城建檔案館報送一套符合規定的建設檔案文件。A、6個月B、3個月C、9個月D、1年答案：B解析：2011年1月住房和城鄉建設部經修改后發布的《城市建設檔案管理規定》中規定，建設單位應當在工程竣工驗收后3個月內，向城建檔案館報送一套符合規定的建設工程檔案。76.對于特殊地域管轄案件中，當事人未明確約定合同履行地點，則關于合同履行地的確定，下列說法錯誤的是（）。A、爭議標的為給付貨幣的，給付貨幣一方所在地為合同履行地B、交付不動產的，不動產所在地為合同履行地C、即時結清的合同，交易行為地為合同履行地D、非給付貨幣及交付不動產的其他標的，履行義務一方所在地為合同履行地答案：A解析：合同爭議標的為給付貨幣的，接收貨幣一方所在地為合同履行地。77.下面關于訴訟時效期間的表述中，不正確的是（）。A、訴訟時效期間一律為3年B、訴訟時效期間為3年，法律另有規定的除外C、國際貨物買賣合同，訴訟時效期間為4年D、技術進出口合同爭議，訴訟時效期間為4年答案：A解析：1.普通訴訟時效，即向人民法院請求保護民事權利的期間。普通訴訟時效期間通常為3年。國際貨物買賣合同和技術進出口合同爭議，訴訟時效期間為4年78.某建設工程施工項目招標文件要求中標人提交履約擔保，中標人拒絕提交，則應（）。（2011年真題）A、按中標無效處理B、視為放棄投標C、按廢標處理D、視為放棄中標項目答案：D解析：本題考查的是中標的法定要求和招標投標投訴處理。如果招標人要求提交履約擔保，中標人拒絕提交的，視為放棄中標。79.因企業分立而新設立的建筑業企業，其資質等級應按（）。（2011年真題）A、原企業的資質等級確定B、降低一級原企業的資質等級確定C、最低資質等級核定D、重新核定建筑業企業資質等級確定答案：D解析：本題考查的是施工企業資質證書的申請、延續和變更。企業發生合并、分立、重組以及改制等事項，需承繼原建筑業企業資質的，應當申請重新核定建筑業企業資質等級。80.根據《消防法》，對于大型人員密集場所或特殊工程以外的其他建設工程，其消防驗收方式是（）。A、施工單位應當向公安機關消防機構申請消防驗收B、建設單位應當先行備案后進行消防驗收C、可以不經消防驗收，由公安機關消防機構進行抽查D、在驗收后應當報公安機關消防機構備案答案：D81.下列關于仲裁委員會獨立性原則的說法，錯誤的是（）。A、仲裁委員會與行政機關沒有隸屬關系B、仲裁委員會之間也沒有隸屬關系C、仲裁庭進行仲裁，受行政機關的業務指導D、仲裁庭進行仲裁，不受仲裁委員會的干涉答案：C解析：該題是對仲裁獨立性的考察。仲裁委員會獨立于行政機關，與行政機關沒有隸屬關系。仲裁委員會之間也沒有隸屬關系。在仲裁過程中，仲裁庭獨立進行仲裁，不受任何行政機關、社會團體和個人的干涉，也不受其他仲裁機構的干涉，具有獨立性。82.（）是受投保人（保險客戶）委托，根據客戶風險情況，為其設計保險方案、制定保險計劃，橫向比較各保險公司的保險條款優劣，幫助投保人選擇適當的保險公司。A、保險代理人B、保險經紀人C、保險公司D、被保險人答案：B解析：本題考查的是保險代理人和保險經紀人。保險經紀人則是受投保人（保險客戶）委托，根據客戶風險情況，為其設計保險方案、制定保險計劃，橫向比較各保險公司的保險條款優劣，幫助投保人選擇適當的保險公司。83.某建筑公司于2016年3月30日注冊資金全部到位，4月2日確定法定代表人并提出公司成立申請，4月12日工商行政管理部門核準營業執照，11月3日建設行政主管部門核準資質證書，則該建筑公司具備法人資格的時間為（）。A、2016年3月30日B、2016年4月2日C、2016年4月12日D、2016年11月3日答案：C解析：營利法人經依法登記成立。依法設立的營利法人，由登記機關發給營利法人營業執照。營業執照簽發日期為營利法人的成立日期。84.下列關于大氣污染防治說法正確的是（）A、建設單位應當制定施工揚塵污染防治實施方案B、暫時不能開工的建設用地，建設單位應當對裸露的地面進行綠化、鋪裝或遮蓋C、防治揚塵污染的費用由施工單位承擔D、禁止在人口集中地區焚燒有毒有害氣體的物質答案：D解析：施工單位應當制定施工揚塵污染防治實施方案；暫時不能開工的建設用地，建設單位應當對裸露地面進行覆蓋；超過三個月的，應當進行綠化、鋪裝或者遮蓋；防治揚塵污染的費用由建設單位承擔。85.以下不屬于民事訴訟當事人的是（）。A、原告、被告B、共同訴訟人C、無獨立請求權的第三人D、訴訟代理人答案：D86.注冊商標有效期滿，需要繼續使用的，應當最遲在期滿后（）申請續展注冊，否則將注銷其注冊商標。A、6個月B、8個月C、12個月D、18個月答案：A解析：注冊商標有效期滿，需要繼續使用的，應當在期滿前l2個月內申請續展注冊；在此期間未能提出申請的，可以給予6個月的寬展期。寬展期滿仍未提出申請的，注銷其注冊商標。87.《勞動法》規定，對懷孕（）個月以上的女職工，不得安排其延長工作時間和夜班勞動。A、5B、6C、7D、8答案：C解析：本題考查的是女職工和未成年工的特殊保護。《勞動法》規定，對懷孕7個月以上的女職工，不得安排其延長工作時間和夜班勞動。88.留置，是指合同當事人一方依據法律規定或合同約定，占有合同中對方的財產，有權留置以保護自身合法利益的法律行為。在下列合同中不能適用留置擔保的是（）。A、甲單位簽訂的一份保管合同B、乙企業作為承運人的運輸合同C、丙公司作為賣方的買賣合同D、丁私營企業作為加工人的承攬合同答案：C解析：本題考查的是質權、留置和定金。買賣合同一般不適用留置。89.下列不屬于保管人的主要義務的是（）。A、出具倉單B、通知的義務C、必要的處置D、說明答案：D解析：本題考查的是倉儲合同的法律規定。選項D是存貨人的主要義務。90.下列不屬于貨運合同的特點的是（）。A、是雙務合同B、是有償合同C、是諾成合同D、貨運標的是運輸的貨物答案：D解析：本題考查的是運輸合同的法律規定。貨運合同的標的是運輸行為。91.根據《專利法》，發明專利權的期限是20年，自（）日起計算。A、申請B、批準C、公告發布D、核準注冊答案：A解析：發明專利權的期限為20年，實用新型專利權的期限為10年，外觀設計專利權的期限為15年，均自申請日起計算。92.下列法律文書中，不具有強制執行效力的是（）。A、在仲裁程序中形成的仲裁調解書B、由行政主管部門主持達成的調解書C、人民法院在民事案件審理中制作的調解書D、司法確認的人民調解委員會主持達成的調節協議答案：B解析：該題是對調解書的強制執行力的考察。在民事糾紛解決方式當中，常見的調解方式有，人民調解、民間調解、行政調解、仲裁調解、法院調解；其中，對于生效的經過司法確認的人民調解、仲裁調解、法院調解具有強制執行力。93.下列情形中，導致建設工程施工合同無效的是（）。A、工程款支付條款訂立時顯失公平的B、發包人對投標文件有重大誤解訂立的C、依法應當招標的項目中標無效后訂立的D、承包人超越資質等級訂立但在竣工前取得相應等級資質證書的答案：C解析：《最高人民法院關于審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》規定，建設工程施工合同具有下列情形之一的，應當根據《合同法》第52條第5項的規定（即違反法律、行政法規的強制性規定），認定無效：(1)承包人未取得建筑施工企業資質或者超越資質等級的；(2)沒有資質的實際施工人借用有資質的建筑施工企業名義的；(3)建設工程必須進行招標而未招標或者中標無效的。94.施工企業發生的下列事故中,可構成工程重大安全事故罪的是()A、勞務作業人員王某在施工中不慎從樓上墜亡B、施工企業在程施工質量不符合標準,造成建筑物倒塌,砸死砸傷多人C、施工企業對裸露地面的鋼筋未采取防護和警示措施,造成路人李某摔成重傷D、勞務作業人員張某在工地食堂下毒,致使勞務作業人員集體中毒答案：B95.（2016二級）根據《電子招標投標辦法》，關于投標行為的說法，正確的是（）。A、投標截止時間后送達的投標文件，電子招標投標交易平臺可以拒收B、投標人可以在投標截止時間后完成投標文件的傳輸遞交C、投標人不可補充、修改投標文件，但是可以撤回D、投標截止時間前未完成投標文件傳輸的，視為撤回答案：D解析：解析96.某銀行為建設單位向施工單位提供工程款支付擔保，保證合同中沒有明確約定保證范圍。工程交工后，建設單位拖欠施工單位工程款530萬元，遲延履行利息7萬元，違約金15萬元。施工單位起訴產生的訴訟費用40萬元。則施工單位有權向保證人主張（）。A、530B、537C、552D、592答案：D解析：保證擔保的范圍包括主債權及利息、違約金、損害賠償金和實現債權的費用。97.下列不屬于轉包的是()。A、專業承包單位未在施工現場設立項目管理機構，不履行管理義務，未對該工程的施工活動進行組織管理的B、施工總承包單位不履行管理義務，只向實際施工單位收取費用，主要建筑材料、構配件及工程設備的采購由其他單位實施的C、勞務分包單位承包的范圍是施工總承包單位承包的全部工程，勞務分包單位計取的是除上繳給施工總承包單位“管理費”之外的全部工程價款的D、施工總承包單位通過采取合作形式，直接將其承包的部分非主體工程轉給其他單位施工的答案：D解析：存在下列情形之一的，屬于轉包：（1）施工單位將其承包的全部工程轉給其他單位或個人施工的；（2）施工總承包單位或專業承包單位將其承包的全部工程肢解以后，以分包的名義分別轉給其他單位或個人施工的；（3）施工總承包單位或專業承包單位未在施工現場設立項目管理機構或未派駐項目負責人、技術負責人、質量管理負責人、安全管理負責人等主要管理人員，不履行管理義務，未對該工程的施工活動進行組織管理的；（4）施工總承包單位或專業承包單位不履行管理義務，只向實際施工單位收取費用，主要建筑材料、構配件及工程設備的采購由其他單位或個人實施的；（5）勞務分包單位承包的范圍是施工總承包單位或專業承包單位承包的全部工程，勞務分包單位計取的是除上繳給施工總承包單位或專業承包單位“管理費”之外的全部工程價款的；（6）施工總承包單位或專業承包單位通過采取合作、聯營、個人承包等形式或名義，直接或變相的將其承包的全部工程轉給其他單位或個人施工的；（7）法律法規規定的其他轉包行為。98.張某與用人單位簽訂了勞動合同，合同尚未期滿，張某擬解除合同。根據《勞動法》他應當提前（）以書面形式通知用人單位。A、10日B、20日C、5日D、30日答案：D解析：本題考查的是勞動合同的解除和終止。勞動者提出解除勞動合同，應當提前30日以書面的形式通知用人單位，特殊情況下除外。99.建筑業企業不再符合相應資質標準條件的，縣級以上住房城鄉建設主管部門應當責令其限期改正并向社會公告，（）。A、整改期限最長不超過1年B、整改期間不得提出資質升級申請，但可以提出增項申請C、整改期間不能承攬新的工程D、逾期仍未達到建筑業企業資質條件的，資質許可機關可以撤回其資質證書。企業可以在資質被撤回后3個月內，提出恢復資質的申請答案：C100.承包方對發包方提出的工程造價咨詢企業竣工結算審核意見有異議的，在接到該審核意見后()內，可以向有關工程造價管理機構或者有關行業組織申請調解。A、15日B、1個月C、2個月D、3個月答案：B解析：承包方對發包方提出的工程造價咨詢企業竣工結算審核意見有異議的，在接到該審核意見后一個月內，可以向有關工程造價管理機構或者有關行業組織申請調解，調解不成的，可以依法申請仲裁或者向人民法院提起訴訟。101.資質許可機關的上級機關，根據利害關系人的請求或者依據職權，可以撤銷建筑業企業資質的情形是()A、企業未取得施工許可證擅自施工的B、資質許可機關超越法定職權作出準予建筑業企業資質許可的C、企業將承包工程轉包或違法分包的D、企業發生過較大生產安全事故或者發生過兩起以上一般生產安全事故的答案：B解析：有下列情形（許可人員錯誤）之一的，資質許可機關應當撤銷建筑業企業資質：（1）資質許可機關工作人員濫用職權、玩忽職守準予資質許可的；（2）超越法定職權準予資質許可的；（3）違反法定程序準予資質許可的；（4）對不符合資質標準條件的申請企業準予資質許可的；（5）依法可以撤銷資質許可的其他情形。以欺騙、賄賂等不正當手段取得資質許可的，應當予以撤銷。102.某項由于發包人原因導致工程無法按規定期限進行竣（交）工驗收，承包人2013年6月22日提交竣工報告，則該工程于（）進入缺陷責任期。A、2013年7月20日B、2013年8月20日C、2013年9月20日D、2013年12月20日答案：C解析：該題是對缺陷責任期的考察。缺陷責任期從工程通過竣(交)工驗收之日起計。由于承包人原因導致工程無法按規定期限進行竣(交)工驗收的，缺陷責任期從實際通過竣(交)工驗收之日起計。由于發包人原因導致工程無法按規定期限進行竣(交)工驗收的，在承包人提交竣(交)工驗收報告90天后，工程自動進入缺陷責任期。103.屬于建筑工程一切險承保的是（）。A、因自然災害導致的工程損毀B、設計錯誤引起的損失C、因原材料缺陷引起的保險財產本身的損失D、因自然災害導致工地內原有建筑物的毀損答案：A解析：本題考查的是建筑工程一切險。建筑工程一切險承保因自然災害和意外事故引起的損失。選項BCD為除外責任。104.一般保證的保證人未約定保證期間的，保證期間為主債務履行期屆滿之日起（）個月。A、3B、6C、9D、12答案：B解析：債權人與保證人可以約定保證期間,但是約定的保證期間早于主債務履行期限或者與主債務履行期限同時屆滿的,視為沒有約定;沒有約定或者約定不明確的,保證期間為主債務履行期限屆滿之日起6個月。債權人與債務人對主債務履行期限沒有約定或者約定不明確的,保證期間自債權人請求債務人履行債務的寬限期屆滿之日起計算。105.某建筑公司與某開發公司簽訂了一份建設工程施工合同，合同約定由建筑公司預先墊付20%的工程款，但沒有約定利息的計算方法。后兩公司就工程款支付發生爭議，建筑公司訴至人民法院，要求開發公司支付工程款并償還墊付工程款的利息，人民法院應（）。A、對該訴訟請求全部予以支持B、對工程款訴訟請求予以支持，對利息訴訟請求不予支持C、對該訴訟請求全部不予支持D、對工程款訴訟請求不予支持，對利息訴訟請求予以支持答案：B解析：當事人對墊資和墊資利息有約定，承包人請求按照約定返還墊資及其利息的，應予支持，但是約定的利息計算標準高于中國人民銀行發布的同期同類貸款利率的部分除外。當事人對墊資沒有約定的，按照工程欠款處理。當事人對墊資利息沒有約定，承包人請求支付利息的，不予支持。106.下列有關行政強制措施和行政強制執行的設定說法錯誤的是（）。A、行政強制措施由法律設定B、行政強制執行由法律設定C、行政法規可以設定限制公民人身自由以外的任何行政強制措施D、地方法規可以設定扣押財物的行政強制措施答案：C解析：該題是對強制措施、強制執行的考察。

行政強制措施由法律設定。尚未制定法律，且屬于國務院行政管理職權事項的，行政法規可以設定除限制公民人身自由、凍結存款匯款和應當由法律規定的行政強制措施以外的其他行政強制措施。尚未制定法律、行政法規，且屬于地方性事務的，地方性法規可以設定查封場所、設施或者財物以及扣押財物的行政強制措施。法律、法規以外的其他規范性文件不得設定行政強制措施；

行政強制執行由法律設定；法律沒有規定行政機關強制執行的，作出行政決定的行政機關應當申請人民法院強制執行。107.某建設項目總投資5000萬元，使用政府投資2000萬元。施工合同價3600萬元，最終與施工單位結算價款總額為4000萬元。則結算時，應按照（）預留質量保證金。A、100萬元B、120萬元C、150萬元D、200萬元答案：B解析：全部或者部分使用政府投資的建設項目，按工程價款結算總額3％左右的比例預留保證金。108.在全國重點文物保護單位的保護范圍內進行爆破、鉆探、挖掘作業的，必須經（）批準。A、縣級人民政府B、省級人民政府C、國務院D、省級文物行政部門答案：B解析：在全國重點文物保護單位的保護范圍內進行其他建設工程或者爆破、鉆探、挖掘等作業的，必須經省、自治區、直轄市人民政府批準，在批準前應當征得國務院文物行政部門同意。109.關于物權保護的說法，正確的是（）。A、物權受到侵害的，權利人不能通過和解方式解決B、侵害物權造成權利人損害的，權利人既可以請求損害賠償，也可請求承擔其他民事責任C、侵害物權的，承擔民事責任后，不再承擔行政責任D、物權的歸屬、內容發生爭議的，利害關系人應當請求返還原物答案：B解析：物權受到侵害的，權利人可以通過和解、調解、仲裁、訴訟等途徑解決。侵害物權，除承擔民事責任外，違反行政管理規定的，依法承擔行政責任；構成犯罪的，依法追究刑事責任。110.申請人在人民法院采取保全措施后（）日內不依法提起訴訟或申請仲裁的，人民法院應當解除保全。A、10B、20C、30D、60答案：C解析：申請人在人民法院采取保全措施后30日內不依法提起訴訟或申請仲裁的，人民法院應當解除保全。111.商事仲裁裁決生效后，應當向()申請執行。A、作出裁決的仲裁委員會B、申請人住所地的中級人民法院C、被執行人住所地的中級人民法院D、仲裁委員會所在地的中級人民法院答案：C解析：該題是對仲裁裁決執行的考察。根據我國最高人民法院的相關司法解釋，當事人申請執行仲裁裁決案件，由被執行人所在地或者被執行財產所在地的中級人民法院管轄。112.建設單位甲與施工單位乙簽訂施工合同后,乙按約定投保了建筑工程一切險,并經甲同意將幕墻工程分包給丙單位,該工程由丁單位負責監理。以下說法正確的是（）。A、保費由乙自行承擔B、甲乙丙是被保險人,丁不是被保險人C、工程施工中因泥石流導致丙存放現場的幕墻材料損失,保險公司負責賠償D、工程交工后,因失火導致的損失,保險公司應當賠償答案：C113.下列關于招標代理的說法中正確的是（）。A、招標人如果想要委托招標代理機構辦理招標事宜，需要經過有關行政主管部門批準B、招標人不可以自選招標代理機構，必須由行政主管部門指定C、如果委托了招標代理機構，則招標代理機構有權辦理招標工作的一切事宜D、招標代理機構應當在招標人委托的范圍內辦理招標事宜答案：D解析：本題考查的是招標基本程序。選項AB委托招標代理機構是民事行為，不需要行政主管部門的干預。選項C招標代理機構在委托的范圍內辦理招標工作事宜。114.根據《立法法》，下列事項中必須由法律規定的是（）。A、稅率的確定B、環境保護C、歷史文化保護D、增加施工許可證的申請條件答案：A解析：下列事項只能制定法律：（1）國家主權的事項；（2）各級人民代表大會、人民政府、人民法院和人民檢察院的產生、組織和職權；（3）民族區域自治制度、特別行政區制度、基層群眾自治制度；（4）犯罪和刑罰；（5）對公民政治權利的剝奪、限制人身自由的強制措施和處罰；（6）稅種的設立、稅率的確定和稅收征收管理等稅收基本制度；（7）對非國有財產的征收；（8）民事基本制度；（9）基本經濟制度以及財政、海關、金融和外貿的基本制度；（10）訴訟和仲裁制度；（11）必須由全國人民代表大會及其常務委員會制定法律的其他事項。115.聯合體中標的，（）。A、聯合體各方應當共同與招標人簽訂合同，就中標項目向招標人承擔連帶責任B、聯合體各方應當分別與招標人簽訂合同，就中標項目向招標人承擔連帶責任C、聯合體各方應當共同與招標人簽訂合同，就中標項目向招標人獨立承擔責任D、聯合體各方應當分別與招標人簽訂合同，就中標項目向招標人獨立連帶責任答案：A解析：本題考查的是聯合體投標的規定。《招標投標法》第三十一條聯合體各方應當簽訂共同投標協議，明確約定各方擬承擔的工作和責任，并將共同投標協議連同投標文件一并提交招標人。聯合體中標的，聯合體各方應當共同與招標人簽訂合同，就中標項目向招標人承擔連帶責任。116.建設單位委托設計單位進行設計工作，雙方沒有約定著作權的歸屬，圖紙由甲設計師完成，則圖紙的著作權歸（）。A、建設單位和設計單位共同所有B、設計單位和甲設計師共同所有C、建設單位和甲設計師共同所有D、建設單位獨自所有答案：B解析：計單位接受建設單位委托創作的委托作品。受委托創作的作品，著作權的歸屬由委托人和受托人通過合同約定。合同未作明確約定或者沒有訂立合同的，著作權屬于受托人。117.【2018Y48】甲施工企業與乙預制構件加工廠簽訂了承攬合同,合同約定由甲提供所需材料和圖紙。關于該合同主體權利義務的說法,正確的是()。A、未經甲許可,乙不得留存復制品或技術資料B、沒有約定報酬支付期限的,甲應當先行預付C、因甲提供的圖紙不合理導致損失的,甲與乙承擔連帶責任D、乙發現甲提供的材料不合格,遂自行更換為自己確認合格的材料答案：A解析：攬人發現定作人提供的圖紙或者技術要求不合理的，應當及時通知定作人。承攬人應當按照定作人的要求保守秘密，未經定作人許可，不得留存復制品或者技術資料。118.施工單位在某項目施工中偷工減料，造成建設工程不符合規定的質量標準，給建設單位造成損失。建設行政主管部門不能對該施工單位實施的制裁是（）。A、責令改正B、責令賠償損失C、責令停業整頓D、降低資質等級答案：B解析：本題考查的是建設工程行政責任的種類及承擔方式。施工單位應當承擔的是行政責任，行政處罰中并沒有責令賠償損失的種類，因此選擇B。119.《建筑法》及相關法規規定，禁止分包單位將其承包的工程再分包，但下列分包中的（）例外。A、專業分包單位將其承包工程中的非關鍵性工作分包給同等資質的單位B、勞務分包單位將其承包的全部施工作業交由同類企業完成C、專業分包單位將其承包工程中的勞務作業分包給了勞務分包企業D、分包工程的發包人將所承包的工程肢解后全部發包給他人答案：C解析：本題考查的是建設工程分包的規定。專業分包再分包勞務，這個不算作再分包。120.6月1日，甲乙雙方簽訂建材買賣合同，總價100萬元。買方6月10日按約定向賣方交付了25萬元定金。說法正確的是（）。A、定金合同自6月1日生效B、定金數額超過主合同標的額20%，定金合同無效C、若賣方不能交付貨物，應返還50萬元D、若買方放棄購買，仍可以要求賣方退還5萬元答案：D解析：20*2+5=45，因此C錯121.關于二級建造師變更注冊的說法，正確的是（）。A、變更注冊后，注冊有效期重新計算B、因變更注冊申報不及時導致工程項目出現損失的，由注冊建造師承擔責任C、變更注冊只能由原聘用企業申請D、申請變更注冊應當提交工作調動證明答案：D解析：本題考查的建造師考試、注冊和繼續教育的規定。申請變更注冊的，應當提交下列材料：①注冊建造師變更注冊申請表；②注冊證書和執業印章；③申請人與新聘用單位簽訂的聘用合同復印件或有效證明文件；④工作調動證明（與原聘用單位解除聘用合同或聘用合同到期的證明文件、退休人員的退休證明）。122.代理人在代理權限內，以被代理人的名義實施民事法律行為，對其代理行為承擔民事責任的是（）。A、代理人本人B、被代理人C、第三人D、權利人答案：B解析：根據民法典的規定，代理是指代理人在代理權限范圍內，以被代理人的名義與第三人實施法律行為而行為后果由該被代理人承擔的法律制度，故選項B正確。123.某貸款合同，借款方以一塊國有建設用地使用權向貸款方做了抵押擔保，但未到主管部門辦理抵押登記，貸款方即撥付了借貸的資金。按照相關法律規定，該抵押權（）。A、在貸款方將資金撥付至借款方賬戶時生效B、由于事先未獲得主管部門的批準，屬于無效合同C、自當事人雙方簽字蓋章后即生效D、在借貸雙方辦理完抵押登記手續后生效答案：D解析：本題考查的是抵押權。不動產類，應當辦理抵押登記，抵押權自登記時設立，抵押合同自合同簽訂之日起生效。124.以下關于民事訴訟代理制度，說法正確的是（）。A、當事人可以委托1-3名訴訟代理人B、訴訟代理人必須具備律師資格C、訴訟代理人提出管轄權異議，必須有委托人的特別授權D、授權委托書注明全權代理的，訴訟代理人沒有進行和解的權利答案：D解析：當事人、法定代理人可以委托1～2人作為其訴訟代理人；下列人員可以被委托為訴訟代理人：（1）律師、基層法律服務工作者；（2）當事人的近親屬或工作人員；（3）當事人所在社區、單位以及有關社會團體推薦的公民。訴訟代理人代為承認、放棄、變更訴訟請求，進行和解、提起反訴或者上訴，必須有委托人的特別授權。125.甲省人民政府作出了批準該省乙市人民政府在乙市某村征用土地的批復。其后，乙市規劃建設局授予丙公司拆遷許可證，拆除該村一組住戶的房屋。住戶不服，欲請求法律救濟。下列說法中，正確的是（）。A、住戶不得對乙市規劃建設局授予拆遷許可證的行為提起訴訟B、住戶對甲省人民政府征用土地的批復不服，應當先申請復議再提起訴訟C、住戶可以對乙市人民政府征用補償決定提起訴訟D、住戶不得請求乙市人民政府撤消乙市規劃建設局授予丙拆遷許可證的行為答案：C解析：本題考查的是行政訴訟的受案范圍、受理程序和判決執行。當事人認為行政機關具體行政行為侵犯自身合法權益的，可以提起行政復議或行政訴訟，選項A、C均為具體行政行為，可以提起行政訴訟，所以選項A不正確，選項C正確。除法律、法規規定必須先申請行政復議的以外，行政糾紛人可以自主選擇申請行政復議還是行政訴訟，所以選項B不正確。申請行政復議的，可以向該部門的本級人民政府申請行政復議，也可以向上一級的主管部門申請，所以選項D不正確。126.（）是一種受法律保護的分散危險、消化損失的法律制度。A、保證B、抵押C、質押D、保險答案：D解析：本題考查的是保險概述。保險是一種受法律保護的分散危險、消化損失的法律制度。127.根據法律規定，關于土地所有權表述正確的是（）。A、土地所有權屬于用益物權B、土地所有權歸國家所有C、城市的土地，屬于國家所有D、無居民海島、礦藏、水流、海域屬于集體所有答案：C解析：土地所有權屬于所有權，城市的土地，屬于國家所有。無居民海島、礦藏、水流、海域屬于國家所有。集體所有的不動產包括法律規定屬于集體所有的土地和森林、山嶺、草原、荒地、灘涂等。128.根據《民法典》，應由建設單位與施工單位承擔連帶責任的情況是（）。A、建筑物外墻裝飾材料發生脫落、墜落致人損害B、體育場投入使用后發生倒塌致人損害C、高空施工作業中，因工人失手墜落工具致人損害D、公共場所進行挖掘作業，未設置明顯標志致人損害E、車輛所有人F、建筑物所有人G、工程建設單位H、廣告安裝單位答案：A解析：參案：B

某建筑物外墻廣告牌發生脫落，造成正在樓下停留的車輛損壞，本案中侵權之債的債權人是（）。129.甲施工企業將自有的一套設備抵押給了乙銀行，并于2014年5月1日簽訂了抵押合同。2014年6月10日甲施工企業又將該設備抵押給了丙銀行，當日簽了抵押合同且辦理了抵押登記。2015年6月10日，兩個抵押借款都已經到期，而甲施工企業均無力還款，現兩家銀行均申請法院拍賣該設備，以下拍賣所得價款還款順序合法的是（）。A、先償還乙銀行，后償還丙銀行B、先償還丙銀行，后償還乙銀行C、只償還乙銀行D、只償還丙銀行答案：B解析：本題考查的是抵押權。同一財產向兩個以上債權人抵押的,拍賣、變賣抵押財產所得的價款依照下列規定清償:(1)抵押權已經登記的,按照登記的時間先后確定清償順序;(2)抵押權已經登記的先于未登記的受償;(3)抵押權未登記的,按照債權比例清償。130.關于不動產物權設立的說法，正確的是（）。A、不動產物權的設立應依法登記B、不動產物權的設立屬自愿登記C、不動產物權的設立自合同成立之日時生效D、不動產登記由合同簽訂地登記機構辦理答案：A解析：本題考查的是物權的設立，變更，轉讓，消滅和保護。選項B，未經登，不發生效力；選項C，不動產權的設立，應當依照法律規定登記，自記載于不動產登記簿發生效力；選項D，不動產登記，由不動產所在地的登記機構辦理。131.某建設項目施工中，發現地下古墓葬，因建設工期緊迫，需要對其進行搶救性發掘，則應當由（）組織發掘，并同時補辦審批手續。A、建設單位B、施工單位C、政府土地管理部門D、省級文物行政部門答案：D解析：確因建設工期緊迫或者有自然破壞危險，對古文化遺址、古墓葬急需進行搶救發掘的，由省、自治區、直轄市人民政府文物行政部門組織發掘，并同時補辦審批手續。132.住所位于甲市A區的甲房地產開發公司在甲市B區開發一片住宅小區，經過招標投標，住所地在甲市C區的乙建筑工程公司中標，雙方簽訂承包合同并在合同中約定，若就本合同發生爭議由甲市A區基層人發法院管轄。后因為工程質量不合格雙方發生爭議。對此案第一審有管轄權的法院是（）。A、甲市A區基層人民法院B、甲市C區基層人民法院C、甲市B區基層人民法院D、甲市中級人民法院答案：C解析：該題是對專屬管轄的考察。《民事訴訟法》規定，合同的當事人可以在書面合同中協議選擇被告住所地、合同履行地、合同簽訂地、原告住所地、標的物所在地等與爭議有實際聯系的地點的人民法院管轄，但不得違反本法對級別管轄和專屬管轄的規定。《民事訴訟法解釋》規定，建設工程施工合同糾紛按照不動產糾紛確定管轄，因此雙方協議A區法院違反專屬管轄的規定，故C項也就是不動產所在地法院管轄正確。133.下列對于合同權利義務終止的說法正確的是（）。A、合同終止會引起合同權利義務客觀上不復存在B、合同權利義務終止是合同責任的終止C、合同權利義務終止就終止了合同的經濟往來結算條款的效力D、合同權利義務終止后合同的遺留問題無須再處理答案：A134.按照《建筑企業資質管理規定》，建筑企業資質分為（）三個序列。A、施工總承包、行業承包、專業承包B、一級、二級、三級C、甲級、乙級、丙級D、施工總承包、專業承包和施工勞務承包答案：D解析：本題考查的是施工企業的資質序列、類別和等級。請記準名稱，特級、一級、二級、三級是施工總承包和專業承包劃分的等級。135.下列不屬于發包人義務的情形是()。A、提供必要施工條件B、及時組織工程竣工驗收C、及時檢查隱蔽工程D、就審查合格的施工圖設計文件向施工企業進行詳細說明答案：D解析：發包人的主要義務：1.不得違法發包；2.提供必要施工條件；3.及時檢查隱蔽工程；4.及時驗收工程；5.支付工程價款136.（2014二級）關于二級注冊建造師執業的說法，正確的是（）。A、不得同時擔任同一工程相鄰分段發包的施工項目負責人B、可以擔任二級及以下建筑業企業資質的建設工程項目施工的項目經理C、可以同時在一個施工企業和一個設計單位執業D、不得在一級建筑業企業執業答案：B137.下列關于無權代理行為的說法，正確的是（）。A、無權代理行為因為沒有代理權而當然無效B、無權代理行為經被代理人追認即直接對被代理人發生法律效力，產生與有權代理相同的法律后果C、為了保護善意第三方的利益，無權代理行為應有效，除非被代理人明確表示該行為無效D、無權代理的民事責任由無權代理人和被代理人共同承擔答案：B解析：被代理人對無權代理人實施的行為如果予以追認，則無權代理可轉化為有權代理，產生與有權代理相同的法律效力，并不會發生代理人的賠償責任。如果被代理人不予追認的，對被代理人不發生效力，則無權代理人需承擔因無權代理行為給被代理人和善意第三人造成的損失。138.某建設項目遞交投標文件的截止時間為2008年3月1日上午9點，某投標人由于交通擁堵于2008年3月1日上午9點5分將投標文件送達，開標當時的正確做法是（）。A、招標人不予受理，該投標文件作為無效標書處理B、經招標辦審查批準后，該投標有效，可以進入開標程序C、經其他全部投標人過半數同意，該投標可以進入開標程序D、由評標委員會按廢標處理答案：A解析：本題考查的是投標人、投標文件的法定要求和投標保證金。逾期送達的投標文件，招標人應當拒收。139.關于竣工工程質量問題處理的方法，正確的是（）。A、因發包人提供的設計有缺陷，造成建設工程質量缺陷的，發包人不承擔責任B、因承包人的過錯造成的質量問題，發包人可以要求承包人修理、返工，但不能減少支付工程價款C、工程竣工時發現質量問題，無論是建設單位還是施工單位責任，施工企業都有義務進行修復或返修D、未經竣工驗收，發包人擅自使用建設工程的，工程質量責任全部由發包人承擔答案：C140.某建設工程施工合同糾紛案件在仲裁過程中，首席仲裁員甲認為應該裁決合同無效，仲裁員乙和仲裁員丙認為應裁決合同繼續履行，則仲裁庭應()作出裁決。A、重新組成仲裁庭經評議后B、請示仲裁委員會主任并按其意見C、按乙和丙的意見D、按甲的意見答案：C解析：該題是對仲裁裁決如何作出的考察。獨任仲裁庭審理的案件由獨任仲裁員作出仲裁裁決，合議仲裁庭審理的案件由三名仲裁員集體作出仲裁裁決。裁決也可以按照多數仲裁員的意見作出，少數仲裁員的不同意見可以記人筆錄或者附在裁決書后，但該少數意見不構成裁決書的組成部分。仲裁庭無法形成多數意見時，按照首席仲裁員的意見作出。141.甲施工企業與乙公司訂立鋼材加工合同，后因供電局無故斷電，乙公司無法按時完全成生產任務致使交貨延遲，給甲施工企業造成了損失。關于責任承擔，正確的是（）。A、供電局向甲施工企業承擔責任B、供電局與乙公司向甲施工企業承擔連帶責任C、乙公司可以要求供電局向甲施工企業承擔責任D、乙公司向甲施工企業承擔責任答案：D142.糾紛發生后，下列不屬于仲裁案件受理條件的是（）。A、有仲裁協議B、當事人雙方口頭愿意仲裁C、有具體的仲裁請求