第15頁共15頁承攬加工合?同通用版樣?板承攬方?(甲方)：?_____?定作方(?乙方)：_?____?甲乙雙方為?了保證全面?地履行各自?的義務，簽?訂本合同，?共同信守執?行。第一?條甲方加工?定作物的名?稱、規格、?質量、數量?、加工費?定作物名稱?：____?_型號：?_____?規格：_?____?質量要求：?_____?計量單位?：____?_數量：?_____?加工費：?_____?單位總價?：____?_第二條?加工成品的?完工時間、?檢驗標準與?方法、包裝?標準與費用?承擔定作物?名稱完工時?間檢驗時間?地點檢驗標?準與方法包?裝標準包裝?費承擔。?第三條加工?成品的交付?時間、地點?、運輸方法?與運費承擔?定作物名稱?交付時間交?付地點運輸?方法運輸價?款承擔。?第四條乙方?提供原材料?名稱、規格?、質量、數?量、價款等?及圖紙、技?術資料。?材料名稱：?_____?型號：_?____?規格：__?___質?量要求：_?____?計量單位：?_____?數量：_?____?單價：__?___總?價：___?__圖紙?、技：術資?料及交付時?間：___?__第五?條原材料交?付時間、地?點、包裝、?檢驗方法、?運輸材料?名稱：__?___交?付時間：_?____?交付地點：?_____?交付數量?：____?_包裝要?求：___?__檢驗?方法：__?___運?輸方法：_?____?運費承擔：?第六條加?工費結算辦?法與時間_?____。?第七條乙?方應于__?___年_?____月?_____?日前向甲方?交付定金_?____元?;乙方應于?_____?年___?__月__?___日前?向甲方交付?預付款__?___元。?乙方不履行?合同的，無?權請求返還?定金。甲方?不履行合同?的，除承擔?違約責任外?，必須如數?返還預付款?。乙方不履?行合同的，?可以把預付?款抵作違約?金和賠償金?，有余款可?以請求返還?。第八條?甲方的違約?責任1.?甲方如未按?合同規定的?質量交付定?作物，乙方?同意利用的?，應當按質?論價;不同?意利用的，?甲方應當負?責修理或調?換，并承擔?逾期交付的?責任;經過?修整或調整?后，仍不符?合合同規定?的有權拒收?，由此造成?的損失由甲?方賠償。?2.甲方交?付定作物的?數量少于合?同規定的，?乙方仍然需?要的，甲方?應當照數補?齊，補交部?分按逾期交?付處理;乙?方不再需要?的，有權解?除合同，因?此造成的損?失由甲方賠?償。3.?因甲方包裝?不善造成定?作物毀損的?，由甲方賠?償損失。?4.甲方逾?期交付定作?物，應當向?乙方償付違?約金，每逾?期一天，按?逾期交付部?分的價款總?額的___?__‰償付?違約金。?5.甲方不?能交付定作?物的，應向?乙方償付不?能交付定作?物部分價款?總值___?__%的違?約金。6?.由甲方負?責送貨的3?9;，如運?輸中造成定?作物損壞，?甲方應當負?責修理，達?到合同規定?的質量要求?，否則乙方?有權拒收。?第九條乙?方的違約責?任1.乙?方如中途變?更定作物的?數量、規格?、質量或設?計等，應當?賠償甲方因?此造成的損?失。2.?乙方如中途?廢止合同，?應償付甲方?未履行部分?定作物價款?總值___?__%的違?約金。3?.乙方如未?按合同規定?的時間向甲?方提供圖紙?和其它技術?資料，除交?付定作物的?日期得以順?延外，乙方?應當償付甲?方因停工待?料的損失。?4.乙方?如超過合同?規定日期付?款，應當比?照中國人民?銀行有關延?期付款的規?定，向甲方?償付違約金?。5.乙?方如無故拒?絕接收定作?物，應當賠?償甲方因此?造成的損失?。6.乙?方如變更交?付定作物地?點，應承擔?因此而多支?出的費用。?第十條聲?明及保證?(一)甲方?：1.甲?方為一家依?法設立并合?法存續的企?業，有權簽?署并有能力?履行本合同?。2.甲?方簽署和履?行本合同所?需的一切手?續均已辦妥?并合法有效?。3.在?簽署本合同?時，任何法?院、仲裁機?構、行政機?關或監管機?構均未作出?任何足以對?甲方履行本?合同產生重?大不利影響?的判決、裁?定、裁決或?具體行政行?為。4.?甲方為簽署?本合同所需?的內部授權?程序均已完?成，本合同?的簽署人是?甲方的法定?代表人或授?權代表人。?本合同生效?后即對合同?雙方具有法?律約束力。?(二)乙?方：1.?乙方為一家?依法設立并?合法存續的?企業，有權?簽署并有能?力履行本合?同。2.?乙方簽署和?履行本合同?所需的一切?手續均已辦?妥并合法有?效。3.?在簽署本合?同時，任何?法院、仲裁?機構、行政?機關或監管?機構均未作?出任何足以?對乙方履行?本合同產生?重大不利影?響的判決、?裁定、裁決?或具體行政?行為。4?.乙方為簽?署本合同所?需的內部授?權程序均已?完成，本合?同的簽署人?是乙方的法?定代表人或?授權代表人?。本合同生?效后即對合?同雙方具有?法律約束力?。第十一?條保密雙?方保證對從?另一方取得?且無法自公?開渠道獲得?的商業秘密?(技術信息?、經營信息?及其他商業?秘密)予以?保密。未經?該商業秘密?的原提供方?同意，一方?不得向任何?第三方泄?露該商業秘?密的全部或?部分內容。?但法律、法?規另有規定?或雙方另有?約定的除外?。保密期限?為____?_年。一?方違反上述?保密義務的?，應承擔相?應的違約責?任并賠償由?此造成的損?失。第十?二條不可抗?力本合同?所稱不可抗?力是指不能?預見、不能?克服、不能?避免并對一?方當事人造?成重大影響?的客觀事件?，包括但不?限于自然災?害如洪水、?地震、火災?和風暴等以?及社會事件?如戰爭、動?亂、政府行?為等。如?因不可抗力?事件的發生?導致合同無?法履行時，?遇不可抗力?的一方應立?即將事故情?況書面告知?另一方，并?應在___?__天內，?提供事故詳?情及合同不?能履行或者?需要延期履?行的書面資?料，雙方認?可后協商終?止合同或暫?時延遲合同?的履行。?第十三條通?知1.根?據本合同需?要發出的全?部通知以及?雙方的文件?往來及與本?合同有關的?通知和要求?等，必須用?書面形式，?可采用__?___(書?信、傳真、?電報、當面?送交等方式?)傳遞。以?上方式無法?送達的，方?可采取公告?送達的方式?。2.各?方通訊地址?如下：__?___。?3.一方變?更通知或通?訊地址，應?自變更之日?起____?_日內，以?書面形式通?知對方;否?則，由未通?知方承擔由?此而引起的?相應責任。?第十四條?爭議的處理?1.本合?同受___?__國法律?管轄并按其?進行解釋。?2.本合?同在履行過?程中發生的?爭議，由雙?方當事人協?商解決，也?可由有關部?門調解;協?商或調解不?成的，按下?列第___?__種方式?解決：(?1)提交_?____仲?裁委員會仲?裁;(2?)依法向人?民法院起訴?。第十五?條解釋本?合同的理解?與解釋應依?據合同目的?和文本原義?進行，本合?同的標題僅?是為了閱讀?方便而設，?不應影響本?合同的解釋?。第十六?條補充與附?件本合同?未盡事宜，?依照有關法?律、法規執?行，法律、?法規未作規?定的，甲乙?雙方可以達?成書面補充?協議。本合?同的附件和?補充協議均?為本合同不?可分割的組?成部分，與?本合同具有?同等的法律?效力。第?十七條合同?效力本合?同自雙方或?雙方法定代?表人或其授?權代表人簽?字并加蓋公?章之日起生?效。有效期?為____?_年，自_?____年?_____?月___?__日至_?____年?_____?月____?_日。本?合同正本一?式____?_份，雙方?各執__?___份，?具有同等法?律效力;合?同副本__?___份，?送____?_留存一份?。承攬方?(蓋章)：?_____????????定作?方(蓋章)?：____?_法定代?表人(簽字?)：___?__????法?定代表人(?簽字)：_?____?地址：__?___??????????????地址：?_____?____?_年___?__月__?___日??????__?___年_?____月?_____?日簽訂地?點：___?__??????????簽訂地?點：___?__承攬?加工合同通?用版樣板（?二）需方?:____?_(甲方)?供方：_?____(?乙方)合?同編號：_?____?簽訂日期：?_____?年____?_月___?__日為?了規范建筑?門窗購銷行?為，保護供?需雙方合法?權益，根據?《中華人民?共和國民法?典》及有關?法律、法規?，明確雙方?技術經濟責?任，保證工?程建設正常?進行，經甲?、乙雙方協?商，一致同?意簽訂本合?同，以便共?同遵守。?1、建筑門?窗用途概況?工程名稱?：____?_建筑結構?：____?_工程地?址：___?__使用層?次：___?__2、?建筑門窗供?應要求2?.1本合同?中的單價是?指門窗到_?____交?貨的價格。?2.2交?貨點詳細地?址：___?__。2?.3其它要?求：___?__3、?結算和付款?方式3.?2結算方式?：3.2?付款方式與?期限：__?___4?、技術要求?4.1乙?方供應的產?品應嚴格執?行并符合_?____標?準，(標準?名稱代號)?_____?。4.2?乙方應隨每?批產品提供?《產品質量?保證書》。?4.3產?品運輸方式?及包裝標準?_____?。5、驗?收標準、方?法及提出異?議期限5?.1驗收標?準，按該產?品的國家標?準驗收，如?尚無國家標?準的則按行?業標準或已?經主管部門?備案的企業?標準驗收。?5.2?甲方在驗收?時，如發現?產品的品種?、型號、規?格、顏色和?質量不合規?定，應妥善?保管，并在?天內向乙?方提出書面?異議;在托?收承付期內?，甲方有權?拒付不符合?合同規定部?分的貨款。?甲方因使用?、保管不善?等造成質?量下降的，?不得提出異?議。5.?3如發現?產品有嚴重?質量問題，?甲方應在4?8小時內向?_____?市建材業質?量監督管理?中心和門窗?分中心報告?，同時用書?面通知乙方?及時分析解?決。在問題?未查清之前?該批產品必?須封存不能?使用。甲方?因此受到的?損失，由乙?方按違約責?任承擔。?6、違約責?任6.1?甲、乙雙?方應嚴格履?行合同規定?的各項條款?，如合同一?方違約，由?違約方承擔?責任，并參?照民法典有?關條款及雙?方的約定，?向對方償付?違約部分貨?款的__?___%的?違約金。?6.2如?另行商定責?任賠償規定?的，應在8?.5“其他?約定”一欄?中予以寫明?賠償方式、?方法與金額?。7、解?決爭議的方?式7.1?本合同在?履行過程如?產生爭議，?甲、乙雙方?應本著友好?協商的積極?態度進行協?商解決，協?商不成的，?可提請分中?心進行調解?或通過有關?法律程序解?決。8、?其他約定事?項8.1?乙方在門?窗運抵交貨?點后，甲方?應提從堆放?場地，并及?時做好相應?的驗收工作?，如出現問?題應及時協?商解決。?8.2乙?方如遇特殊?原因不能正?常供貨時，?應提前天通?知甲方協商?解決，否則?造成后果乙?方負責。?8.3甲?方如遇特殊?原因不能按?合同規定繳?付貨款時，?應及時主動?通知乙方協?商解決，否?則造成后果?由甲方負責?。8.4?如遇人為?不可抗拒因?素(如臺風?、洪水等)?和其他不可?預見事故發?生而不能履?行合同時，?免除承擔違?約責任。?8.5其?他約定：?9、本合同?自雙方代表?簽字，加蓋?雙方印章后?生效，如有?未盡事宜，?須由甲、乙?雙方共同協?商解決。?本合同一式?五份，甲、?乙雙方各執?二份，__?___市建?設工程交易?管理中心建?筑門窗分中?心備案一份?。甲方：?_____??????????????乙方：_?____?單位名稱：?_____???????????單位名稱：?_____?承攬加工?合同通用版?樣板（三）?鑒于甲方?是在___?__市合法?注冊的，生?產和經營的?有限責任公?司，并需要?加工部件;?鑒于乙方?是在合法注?冊的，經營?范圍為的公?司，具備承?攬加工的資?質和條件。?依據《中?華人民共和?國民法典》?及中華人民?共和國其他?相關的.法?律法規，甲?乙雙方經協?商一致，簽?訂本合同。?一、甲方?委托乙方加?工如下產品?：品名_?____規?格____?_單位__?___數量?_____?備注___?__二、?原材料提供?：1、甲?方提供的原?材料為：_?____規?格為：__?___數量?為：___?__提供時?間為：__?___年_?____月?_____?日。2、?甲方將原材?料交付乙方?之次日前乙?方應當進行?檢驗，并將?確認情況書?面通知甲方?。甲方提供?的原材料確?實存在缺陷?或者不符合?合同約定的?，應當予以?更換、補齊?。3、乙?方提供的原?材料為：_?____規?格為：__?___數量?為：___?__提供時?間為：__?___年_?____月?_____?日。4、?乙方應當將?所提供的原?材料交由甲?方檢驗。甲?方應在乙方?通知的次日?前進行進行?檢驗，并將?確認情況書?面通知乙方?，由乙方在?日內予以補?正。三、?技術資料及?圖紙1、?甲方提供技?術資料及圖?紙的，應當?在本合同簽?訂之日起_?____日?內將技術資?料及圖紙交?付乙方。?2、甲方將?技術資料及?圖紙交付乙?方之次日前?，乙方應當?進行檢驗。?乙方發現圖?紙不符合約?定或技術要?求不合理，?應當即時通?知甲方;甲?方應當在收?到乙方書面?通知兩日內?書面回復，?提出修改意?見。3、?乙方提供技?術資料及圖?紙的，應當?在本合同簽?訂之日起_?____日?內將技術資?料及圖紙交?付甲方。?4、乙方將?技術資料及?圖紙交付甲?方之次日前?，甲方應當?進行檢驗。?甲方發現圖?紙不符合約?定或技術要?求不合理，?應當于當日?通知乙方。?乙方應當于?收到甲方通?知之日起兩?日內做出修?改。四、?質量要求：?1、乙方?加工產品應?當符合標準?。2、乙?方按甲方質?量要求和圖?紙，先做規?格樣品，由?雙方代表當?面封存樣品?，作為驗收?的依據。(?也可不約定?此項目)?五、加工成?品驗收：?1、本加工?成品全部完?工后，乙方?通知甲方進?行驗收。甲?方應當于收?到乙方通知?之日起__?___日內?進行驗收。?2、驗收?以合同規定?的質量要求?、圖紙和封?存樣品為標?準，數量以?合同規定為?標準。3?、乙方加工?成品經驗收?不符合質量?要求的，甲?方有權要求?乙方修理、?重作;造成?甲方損失的?，有權要求?乙方賠償損?失。4、?乙方加工成?品交付后，?甲方在時間?內發現加工?成品不符合?質量要求的?，仍有權要?求乙方修理?、重作;造?成甲方損失?的，有權要?求乙方賠償?損失。六?、加工成品?交付：1?、乙方應于?_____?年____?_月___?__日將產?品全部送至?甲方倉庫，?地址為。甲?方如指定_?____市?以外的交付?地點，應承?擔乙方因此?而多支出的?費用。2?、任何一方?如要求提前?或延期交(?提)貨，必?須事先與對?方達成書面?協議，并按?協議執行。?3、實際?交付日期，?乙方自行送?達的，以甲?方在乙方送?貨單上或承?運單位貨運?單據上簽收?的日期為準?。4、乙?方交付的加?工成品超過?約定數量的?，甲方認可?的，就超過?的部分按照?超過的比例?支付報酬。?七、報酬?及支付：?1、甲方應?支付乙方的?加工報酬為?：每件__?___元(?或總報酬_?____元?)2、報?酬的支付采?取以下方式?：甲方應?于____?_年___?__月__?___日支?付乙方__?___元，?于____?_年___?__月__?___日支?付乙方__?___元，?余款于乙方?交付之日起?_____?日內支付。?乙方應于每?次收款同時?將發票給付?甲方。發票?作為雙方結?算依據。?甲方于乙方?每交付件時?給付甲方元?，乙方于收?款時向甲方?出具收據。?收據作為雙?方結算的依?據。收據載?明款額累計?達到元，由?乙方向甲方?開具發票，?同時收回相?應款額的收?據。甲方?：____?_乙方：?_____?____?_年___?__月__?___日?承攬加工合?同通用版樣?板（四）?定作方：_?____(?簡稱甲方)?營業執照?號碼：__?___承?攬方：__?___(簡?稱乙方)?營業執照號?碼：___?__根據?《加工承攬?合同條例》?有關規定，?經雙方協商?一致，訂立?下列條款，?共同信守：?品名或項?目規格、?型號單位?數量單?價價款或酬?金元金額?一、產品的?質量、包裝?、加工方法?：____?_二、原?材料的