LED顯示屏工程承攬合同6篇篇1甲方（LED顯示屏擁有方）：_________乙方（LED顯示屏工程承攬方）：_________根據《中華人民共和國合同法》及相關的法律法規，甲乙雙方在平等、自愿、公平和誠信的基礎上，就LED顯示屏工程承攬事宜達成以下協議：一、合同標的1.1本合同標的為LED顯示屏工程，具體項目包括LED顯示屏的設計、制作、安裝和維護等。二、工程范圍和要求2.1乙方應按照甲方的要求，對LED顯示屏進行設計、制作、安裝和維護。具體工程范圍包括但不限于以下幾個方面：2.1.1設計：乙方應根據甲方的需求和現場情況，對LED顯示屏進行科學合理的設計，確保顯示屏的結構、尺寸、亮度等參數符合甲方的要求。2.1.2制作：乙方應嚴格按照設計圖紙進行制作，確保LED顯示屏的制作質量符合標準，并及時完成制作任務。2.1.3安裝：乙方應負責LED顯示屏的安裝工作，確保顯示屏安裝牢固、穩定，并符合安全規范。2.1.4維護：乙方應定期對LED顯示屏進行維護，確保顯示屏的正常運行和使用壽命。三、工程期限和進度3.1乙方應在合同簽訂后盡快啟動工程，并按照甲方要求的進度完成工程任務。具體工程期限和進度要求如下：3.1.1設計階段：乙方應在合同簽訂后5個工作日內完成LED顯示屏的設計工作。3.1.2制作階段：乙方應在設計完成后10個工作日內完成LED顯示屏的制作工作。3.1.3安裝階段：乙方應在制作完成后15個工作日內完成LED顯示屏的安裝工作。3.1.4維護階段：乙方應在安裝完成后進行定期的維護工作，確保顯示屏的正常運行。四、質量保證和驗收標準4.1乙方應確保LED顯示屏的制作質量符合標準，并符合甲方的設計要求。具體質量保證措施如下：4.1.1乙方應建立健全的質量管理體系，確保工程質量可追溯。4.1.2乙方應定期進行質量檢查和驗收，確保工程質量符合標準。4.2甲方應在工程完成后進行驗收，確保工程質量符合本合同約定的標準。具體驗收標準包括但不限于以下幾個方面：4.2.1設計驗收：甲方應確認LED顯示屏的設計是否符合合同約定和要求。4.2.2制作驗收：甲方應確認LED顯示屏的制作質量是否符合標準，并檢查是否存在損壞或缺陷。4.2.3安裝驗收：甲方應確認LED顯示屏的安裝是否符合規范，并檢查是否存在安全隱患。4.2.4維護驗收：甲方應確認LED顯示屏的維護記錄是否齊全，并檢查顯示屏的運行狀況是否正常。五、合同價格和支付方式5.1本合同總價為人民幣_________元整（￥_________），具體支付方式和時間如下：5.1.1預付款：甲方應在合同簽訂后5個工作日內向乙方支付合同總價的30%作為預付款。5.1.2中期款：在LED顯示屏制作完成后，甲方應向乙方支付合同總價的50%作為中期款。5.1.3尾款：在LED顯示屏安裝完成后，甲方應向乙方支付合同總價的20%作為尾款。六、違約責任和賠償金額的計算方法6.1乙方如未能按照合同約定完成工程任務，應按照以下標準向甲方支付違約金：每逾期一天，支付合同總價的0.5%作為違約金。同時，乙方應承擔因違約給甲方造成的全部損失。6.2甲方如未能按照合同約定支付款項，應按照以下標準向乙方支付違約金：每逾期一天，支付未付款項的0.5%作為違約金。同時，甲方應承擔因違約給乙方造成的全部損失。七、其他約定事項7.1本合同自雙方簽字或蓋章之日起生效，具有法律約束力。雙方應嚴格遵守本合同約定的各項義務和條款。如因違約造成對方損失，違約方應承擔相應的法律責任和賠償責任。同時，雙方應友好協商解決合同履行過程中出現的爭議和問題。如協商不成，可依法向有管轄權的人民法院提起訴訟解決爭議。篇2甲方（LED顯示屏擁有方）：_________乙方（LED顯示屏工程承攬方）：_________根據《中華人民共和國合同法》及國家有關法律、法規的規定，甲、乙雙方在平等、自愿、公平和誠信的基礎上，就LED顯示屏工程承攬事宜達成如下協議：一、工程概況1.工程名稱：_________2.工程地點：_________3.工程內容：_________4.工程規模：_________5.工程期限：_________二、工程承攬方式1.甲方采用包工包料的方式將LED顯示屏工程承攬給乙方。2.乙方需按照甲方的要求，提供LED顯示屏的設計、生產、安裝和維護服務。3.甲方有權對乙方的工程承攬過程進行監督，確保工程質量符合甲方要求。三、工程價款及支付方式1.工程價款：_________元（大寫：_________元整）。該價款為包工包料費用，包括LED顯示屏的設計、生產、安裝和維護費用。2.支付方式：甲方需在工程驗收合格后，向乙方支付工程價款。具體支付時間為驗收合格之日起五個工作日內。支付方式可通過銀行轉賬或其他雙方協商確定的方式進行。四、工程質量及驗收標準1.乙方需確保LED顯示屏工程質量符合甲方要求，并達到國家相關標準。2.甲方有權對工程質量進行驗收，并提出改進意見。乙方需按照甲方要求，對存在的問題進行整改。3.工程質量驗收標準詳見附件一。五、工程保修及售后服務1.乙方需對LED顯示屏工程提供一年的保修服務。保修期內，如因乙方原因造成的質量問題，乙方需負責免費維修。2.乙方需提供7x24小時的售后服務，確保甲方在使用過程中遇到問題能夠得到及時解決。3.保修期結束后，乙方可提供有償維修服務。具體費用根據維修內容及工作量另行協商確定。六、違約責任及賠償1.如因甲方原因造成工程無法按時完成或合同無法履行，甲方需承擔相應的違約責任。同時，甲方需賠償因此給乙方造成的實際損失。2.如因乙方原因造成工程無法按時完成或合同無法履行，乙方需承擔相應的違約責任。同時，乙方需賠償因此給甲方造成的實際損失。3.違約責任的承擔方式及賠償金額根據具體情況另行協商確定。七、爭議解決及法律適用1.甲、乙雙方如因合同執行過程中發生爭議，應首先通過友好協商解決。協商不成的，任何一方均可向有管轄權的人民法院提起訴訟。2.本合同適用中華人民共和國法律。在合同執行過程中產生的爭議，應適用中華人民共和國相關法律法規進行審理。八、合同生效及變更1.本合同自甲、乙雙方簽字或蓋章之日起生效。合同生效之日起，雙方應認真履行各自的權利和義務。2.本合同未盡事宜，雙方可另行協商補充。補充協議與本合同具有同等法律效力。3.本合同一式兩份，甲、乙雙方各執一份。本合同附件為本合同不可分割的一部分，具有同等法律效力。甲方（簽字/蓋章）：_________日期：_________年_________月_________日乙方（簽字/蓋章）：_________日期：_________年_________月_________日篇3合同編號：[合同編號]甲方（定作方）：[甲方公司名稱]地址：[甲方公司地址]電話：[甲方公司電話]傳真：[甲方公司傳真]乙方（承攬方）：[乙方公司名稱]地址：[乙方公司地址]電話：[乙方公司電話]傳真：[乙方公司傳真]根據《中華人民共和國合同法》及相關法律法規的規定，甲乙雙方在平等、自愿、公平、誠實信用的基礎上，就甲方委托乙方進行LED顯示屏工程制作安裝事宜，達成如下協議：一、工程概況1.工程名稱：LED顯示屏工程2.工程地點：[具體安裝地點]3.工程內容：LED顯示屏的制作、運輸、安裝等。4.工程要求：詳見附件《工程制作安裝要求》。二、工程價款及支付方式1.工程價款：人民幣[具體金額]元（大寫：[金額大寫]）。2.支付方式：銀行轉賬。具體賬戶信息如下：賬戶名稱：[乙方公司名稱]開戶銀行：[乙方公司開戶銀行名稱]銀行賬號：[乙方公司銀行賬號]三、工程工期及驗收標準1.工程工期：自合同簽訂之日起[具體工期天數]天內完成。2.驗收標準：按照附件《工程制作安裝要求》進行驗收。四、違約責任1.甲方如未按時支付工程款項或未提供必要支持和資料，應承擔相應的違約責任。2.乙方如未按時完成工程任務或未達到驗收標準，應承擔相應的違約責任。五、爭議解決方式1.雙方在履行合同過程中發生爭議，應首先通過友好協商解決。2.協商不成的，任何一方可向甲方所在地法院提起訴訟。六、合同生效及終止條款1.本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。2.合同生效后，雙方應嚴格遵守合同條款，不得擅自變更或終止合同。如需變更或終止，應經雙方協商一致，并簽訂書面協議。3.如因不可抗力或國家政策調整等原因導致合同無法繼續履行，雙方可協商解除合同，并妥善處理相關事宜。七、其他條款1.雙方在履行合同過程中，應保密對方的商業機密和保密信息，未經對方書面同意，不得向第三方泄露。2.本合同未盡事宜，雙方可協商補充，補充協議與本合同具有同等法律效力。3.本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份。甲方（簽字/蓋章）：[甲方公司名稱]日期：XXXX年XX月XX日乙方（簽字/蓋章）：[乙方公司名稱]日期：XXXX年XX月XX日篇4甲方（發包方）：_________乙方（承攬方）：_________根據《中華人民共和國合同法》及相關法律法規的規定，甲乙雙方在平等、自愿、公平、誠實信用的基礎上，就甲方承攬LED顯示屏工程事宜，達成如下協議：一、工程概況1.工程名稱：_________2.工程地點：_________3.工程內容：_________二、工程期限1.工程開工日期：_________2.工程竣工日期：_________三、工程造價及支付方式1.工程造價：人民幣_________元整（￥_________）。具體報價詳見附件《LED顯示屏工程報價單》。2.支付方式：甲方應按以下方式向乙方支付款項：（1）合同簽訂后，甲方應支付乙方工程總造價的30%作為預付款，即人民幣_________元整（￥_________）。（2）工程竣工并經甲方驗收合格后，甲方應支付乙方工程總造價的70%作為尾款，即人民幣_________元整（￥_________）。四、工程驗收1.工程竣工后，乙方應通知甲方進行驗收。甲方應在收到通知后5個工作日內進行驗收。2.甲方驗收時，應認真檢查工程質量，確保工程質量符合合同約定及國家相關標準。如有質量問題，應及時提出并要求乙方進行整改。3.乙方應在甲方提出質量問題后盡快進行整改，直至工程質量達到合同約定及國家相關標準。4.甲方驗收時，如認為工程質量存在嚴重問題，有權拒絕驗收，并要求乙方進行整改。如乙方拒絕整改或無法整改，甲方有權解除合同并要求乙方承擔相應的違約責任。5.甲方驗收時，如認為工程質量符合合同約定及國家相關標準，應簽署驗收報告并確認工程已竣工驗收。五、違約責任1.甲方如未按照合同約定向乙方支付款項，每逾期一天，應向乙方支付合同總造價的1%作為違約金。如逾期超過30天，乙方有權解除合同并要求甲方承擔相應的違約責任。2.乙方如未按照合同約定完成工程，每逾期一天，應向甲方支付合同總造價的1%作為違約金。如逾期超過30天，甲方有權解除合同并要求乙方承擔相應的違約責任。3.乙方如工程質量不符合合同約定及國家相關標準，應向甲方承擔相應的違約責任。具體違約責任詳見附件《LED顯示屏工程質量保證協議》。六、爭議解決1.甲乙雙方在履行合同過程中如發生爭議，應首先通過友好協商解決。如協商不成，任何一方均可向有管轄權的人民法院提起訴訟。2.在爭議解決期間，除涉及爭議的部分外，其他合同條款仍應繼續履行。七、合同生效及變更1.本合同自甲乙雙方法定代表人或授權代表簽字并加蓋公章之日起生效。2.本合同未盡事宜，可由甲乙雙方協商后簽訂補充協議進行變更。補充協議與本合同具有同等法律效力。3.本合同一式二份，甲乙雙方各執一份。具有同等法律效力。甲方（發包方）：_________（蓋章）法定代表人或授權代表（簽字）：_________日期：_________年_________月_________日乙方（承攬方）：_________（蓋章）法定代表人或授權代表（簽字）：_________日期：_________年_________月_________日篇5甲方（發包方）：_________乙方（承攬方）：_________根據《中華人民共和國合同法》及相關法律法規的規定，甲乙雙方在平等、自愿、協商一致的基礎上，就LED顯示屏工程承攬事宜達成如下協議：一、工程概況1.工程名稱：_________2.工程地點：_________3.工程內容：_________二、工程要求1.工程質量要求：_________2.工程技術標準：_________3.工程施工要求：_________三、工程期限1.工程開工日期：_________2.工程竣工日期：_________3.因不可抗力導致工程延期，乙方應及時向甲方說明情況，并提供相應的證明材料。甲方應在收到證明材料后盡快確認，并相應調整工程期限。四、工程造價及支付方式1.工程造價：人民幣_________元整（大寫：_________元整）。該價格為包干價，包含但不限于材料費、人工費、管理費、稅金等全部費用。2.支付方式：合同簽訂后，甲方應支付乙方工程總造價的30%作為預付款，即人民幣_________元整（大寫：_________元整）。剩余70%的款項，即人民幣_________元整（大寫：_________元整），應在工程竣工驗收合格后一次性支付。3.乙方在收到款項后，應提供正式的發票和收據。五、違約責任1.甲方若未按照合同約定支付款項，每逾期一天，應向乙方支付合同總金額的千分之一作為違約金。2.乙方若未按照合同約定完成工程，每逾期一天，應向甲方支付合同總金額的千分之一作為違約金。3.若因乙方原因造成工程質量問題，乙方應負責無償維修并承擔相應的賠償責任。4.若因甲方原因造成工程無法按時開工或中途停工，甲方應承擔相應的違約責任。六、爭議解決1.甲乙雙方在履行合同過程中發生爭議，應首先通過友好協商解決。協商不成的，任何一方均可向合同簽訂地的人民法院提起訴訟。2.在爭議解決期間，除涉及爭議的部分外，其他合同條款應繼續履行。七、其他約定事項1.甲方應負責提供施工場地的水電及施工人員的住宿條件。乙方應自帶施工所需的全部工具和設備。2.在施工過程中，如因不可抗力導致工程無法繼續進行，雙方應協商解決后續事宜。3.本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。合同一式兩份，甲乙雙方各執一份。具有同等法律效力。未盡事宜，可另行簽訂補充協議。補充協議與本合同具有同等法律效力。篇6合同編號：XXXX-LED-XXXX甲方（委托方）：XXXX有限公司地址：XXXX市XXXX區XXXX路XXXX號法定代表人：XXXX聯系方式：XXXX乙方（承攬方）：XXXX科技有限公司地址：XXXX市XXXX區XXXX路XXXX號法定代表人：XXXX聯系方式：XXXX鑒于甲方需對位于XXXX市XXXX區XXXX路XXXX號的LED顯示屏進行維修和更新，乙方具備相關工程承攬能力，現雙方經友好協商，達成如下合同條款，以資共同遵守。一、工程概況1.工程名稱：LED顯示屏維修更新工程2.工程地點：XXXX市XXXX區XXXX路XXXX號3.承包范圍：LED顯示屏的維修、更新及安裝調試4.承包方式：包工包料，乙方負責全部材料的采購和施工安裝。二、合同工期1.開工日期：本合同簽訂之日起算2.竣工日期：本合同簽訂之日起XX個工作日內完成3.合同工期：XX個工作日三、合同價款與支付方式1.合同總價款：人民幣XX元整（￥XXXXXX）2.支付方式：-甲方在本合同簽訂之日起XX個工作日內，向乙方支付合同總價款的XX%，即人民幣XX元整（￥XXXXXX）；-乙方完成LED顯示屏維修更新工程并經甲方驗收合格后，甲方在XX個工作日內向乙方支付合同總價款的剩余部分，即人民幣XX元整（￥XXXXXX）。3.稅金：本合同總價款為含稅價，乙方應依法納稅。四、雙方權利與義務1.甲方權利與義務：-甲方應確保施工現場具備施工條件；